加工承揽合同案例 第1篇
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方因_______需求，租用乙方演出器材设备，根据《_____》的有关规定，为明确甲乙双方的权利与义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 承揽甲方活动的项目
1、舞台搭建和舞美设计布置；
2、灯光、音响、视频工程的安装和调试和现场操作；
3、活动所需设备和物品的运输、装卸；
4、活动现场的录像。
第二条 租赁设备概况
设备的名称：__________。
租赁用途：____________。
使用时间：_____年____月____日。
安装时间：_____年____月____日____时。
安装地点：___________________。
拆卸时间：_____年____月____日____时。
第三条 租赁设备的运输与操作
租赁设备的进退场调试安装、操作由乙方承担。
第四条 租赁设备的使用及规定
1、合同期内，乙方设备由甲方统一管理使用，甲方下达合理、合法的演出设备使用任务，乙方应听从指挥调遣，按甲方规定的时间，合同的标准保质保量完成。
2、乙方应根据演出的作息时间，合理安排设备的维修、保养(费用自负)，确保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出终止或者是终断，损失由甲方自负。
4、甲方应该积极配合乙方整理场地，提供电源，演出期间确保电路畅通，如发生事故，由甲方负责。
第五条 安全与治安
1、甲方必须确保演出场地周围的安全保卫工作、因打架、斗殴造成的设备损坏由甲方完全负责（由乙方造成的原因除外)。
2、夜间值班，甲方须派数名保安人员协同乙方人员守好演出设备。
第六条 合同金额及付款方式
1、合同总价款为人民币_______元（大写：人民币:________整）。
2、合同签订当日，甲方支付乙方定金合同总额_________％，即人民币_______元（大写：人民币:_________整）。余额演出_______个工作日结清。
第七条 双方责任
1、乙方不能执行甲方规定的演出时间及乙方人为因素造成的停演等误工，甲方有权解除租赁合同乙方并承担相应的费用。
2、因甲方人员人为因素造成的停演误工设备损坏乙方有权解除租赁合同甲方并承担相应的损失费用。
3、本着高度负责，长期合作的精神，乙方保证按合同约定的器材明细表及节目单进行演出并保证舞台坚固安全、音响演出效果。
4、乙方如有器材变动，应提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八条 其他
1、对本合同内容的任何修改、补充或变更须采用书面形式，经双方签字盖章后正式生效。本合同修改、变更部分为本合同不可分割的组成部分。
2、本合同履行中，双方如有争议，可协商解决，协商不成可提交_________委员会_____。
3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4、合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方（签章）：
法定代表人：
加工承揽合同案例 第2篇
加工承揽合同范文格式
签定日期：__________年_____月________日
定作方(甲方)：_________
电话：________________
承揽方(乙方)：_____________________
电话：________________
经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。
加工费：______________
品名：__________规格：____________单位：__________数量：___________
单价：____________金额：____________
定作方供应原材料：
原材料：____________________
规格：________________________
单位：_______________________
数量：_______________________
日期：_____________________
成品单位耗用量：______________________
1.技术资料、图纸提供办法：_____________________。
2.产品检验标准和方法：_____________________。
3.交货地点及运输办法、运杂费用和负担：_____________________。
4.货款及费用结算办法及期限：_____________________。
5.本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。
甲方(盖章)：_________________
乙方(盖章)：_________________
加工承揽合同案例 第3篇
承揽方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称
质量要求
计量单位
加工费
第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称
完工时间
检验时间地点
检验标准与方法
包装标准
包装费承担
第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称
交付时间
交付地点
运输方法
运输价款承担
第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称
质量要求
计量单位
图纸、技术资料及交付时间
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称
交付时间
交付地点
交付数量
包装要求
检验方法
运输方法和运费承担
第六条加工费结算办法与时间
_________。
第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。
第八条甲方的违约责任
1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。
5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________％的违约金。
6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
第九条乙方的违约责任
1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________％的违约金。
3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。
第十条声明及保证
（一）甲方：
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
（二）乙方：
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
第十二条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、_____、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：_________。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条争议的处理
1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
（1）提交______________委员会_____；
（2）依法向人民法院起诉。
第十五条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十六条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十七条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
承揽方（盖章）：_____________?定作方（盖章）：_____________
法定代表人（签字）：_________?法定代表人（签字）：_________
地址：_______________________?地址：_______________________
_________年____月____日?_________年____月____日
签订地点：___________________?签订地点：___________________
加工承揽合同案例 第4篇
定作单位：
某某项目经理部 （以下简称甲方）
承揽单位：
某某市某某机械制造有限公司 （以下简称乙方）
根据《_建筑法》、《_____》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程上升下降管加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。
第一条 加工构件品名与价款
一、加工品名：某某华某某高炉大修项目钢结构工程上升下降管及锚固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。
二、承揽方式：本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。
三、加工单价：每吨壹仟元整人民币（￥：元人民币）
四、本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。
六、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。
第二条 加工成品期限与交付
一、加工期限：共计五十日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付状态：按双方签字认可的加工制作排版图交付；预组装前坡口形成，再进行预组装验收，并配合防腐涂装。
三、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。
第三条 加工材料供应与采购
一、甲方负责供应的材料：本加工构件的所有工程钢材由甲方供应，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据（板材材损3％）。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排版图必须经过甲方确认后方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管费。
二、乙方负责供应的材料：本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购；采用甲控乙供形式；所有材料必须符合施工图设计要求。
三、乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。
四、具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方承担，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在18小时内清理出场。
五、材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。
第四条 加工成品质量与验收
一、根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建设工程质量管理办法》和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。
二、质量等级：一次验收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技术资料：由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必须按甲方贯标程序记录整理，格式采用甲方提供的表格格式。
五、验收交付：加工完毕预组装后，以国家颁发的工程验收规范、质量检验标准及图纸技术要求为依据；由乙方提供必需的技术资料和有关质量证明，通知甲方届时验收，办理交付手续。出厂时必须将加工的技术资料按甲方贯标要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方应严格按照标准规范、技术资料及甲方要求组织加工，随时接受甲方和业主的监督、检查和检验；如加工质量不符合各项要求，乙方应无偿返工或修理直至达到质量要求方可出厂，并承担由自身原因导致返工、修改的费用。如加工构件质量低劣又无法修理的，乙方应赔偿甲方由此造成的相应经济损失。
七、甲方监造人员负责质量检查、监督和办理验收手续。甲方监造人员的签字验收只代表甲方对乙方工序质量的认可，不对乙方的加工构件质量负全部责任。
加工承揽合同案例 第5篇
订立合同双方：
定作人：(以下简称甲方)
定作人法定代表(负责)人：
签约人：
定作人承办单位：
联络人：
定作人机构地址：
传真电话：
承揽人：(以下简称乙方)
承揽人法定代表(负责)人：
签约人：
承揽人营业执照：
生产报刊亭许可证明：
承揽人机构地址：
联系人：
加工承揽合同案例 第6篇
委托方：xx纺织器材厂（甲方）
承揽方：xxxx电镀厂（乙方）
1．加工的项目、产品名称、规格、数量、价格、交货期：
产品名称、规格单位数量单价 （元）总价（元）交货日期一季度二季度镀锌综架xx以上只xx万xxxx万xx万淬火综条支xx万万xx万合计
2．质量标准：
乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之xx，但损坏件必须归还甲方。
3．原料供应：
加工用锌块由甲方供应。
4．交货方式：
由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。
5．质量验收方法：
完成加工后由甲方按质量标准验收。
6．结算方式：
xxxx。
7．违约责任：
甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之xx交纳罚金。甲方未按规定的`时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。
甲方：xx纺织器材厂
法定代表人：（盖章）xxxx
地址：xxxxxx
银行帐号：xxxx乙方：xxxx电镀厂
法定代表人：（盖章）xxxx
地址：xxxxxx
银行帐号：xxxxxxxx年xxxx月xx日
加工承揽合同案例 第7篇
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承揽方)：
法定代表人：
鉴于甲方拥有 资源，乙方拥有 资源，根据《_民法典》及国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的原则，经友好协商，就甲方委托乙方加工事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第1条 定义
除了本合同另有约定，本合同的相关用语以如下定义为准：
“合同产品”是指由承揽方根据本合同以及本合同的附件的规定(如有)为定作方所生产的产成品及其配件和包装等，在本合同中也称定作物。
“规格”是指由本合同双方以书面形式确认每一个产品的各自规格。产品规格可以由双方通过一致同意进行更改。
“机密信息”是本合同一方向另一方披露的，以任何形式表明其具有机密性以及虽未表明但实际具有机密性的书面或口头信息。机密信息包括但不限于有关披露方的技术、研究、发展、产品、价格、服务、员工、合约商、市场计划、财务、合同、法务或商务信息。
“知识产权”是指所有知识产权，包括但不限于著作权、商标权、专利权，以及所有上述权利的注册申请权，还包括根据任何可适用的法律与上述权利拥有同等效果的其他权利。
“生产档案”是指包含所有根据本合同制造、装配和测试产品所必需的资料、说明、数据和指引的全面性生产指南，以及其他涉及生产、加工或装配产品的任何文件、指引及资料，不论该指引或资料等是来源于合同双方或任何其他第三方。
第2条 定作物规格、数量及质量要求
定作物规格计量单位数量单价总价质量要求技术标准其他
合计人民币金额：人民币(大写) (￥ 元)
第3条 原材料的规格、数量、质量及提供办法
原材料规格及标准：
材料名称规格、型号单位数量单价总价质量要求消耗定额其他
合计人民币金额：人民币(大写) (￥ 元)
原材料提供方及办法：(以下材料提供方式二选一)
□定作方
定作方应于 年 月 日之前提供原材料。承揽方自收到定作方提供的原材料之日起 日内检验完毕，不符合要求的，应在收到原材料后 日内通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件，否则定作方有权解除本合同，承揽方承担相应的赔偿责任。
□承揽方
承揽方应于 年 月 日之前通知定作方对原材料进行检验。定作方如对原材料有异议，应于检验完毕后 日内通知承揽方调换。承揽方应当对有异议的原材料调换，否则定作方有权解除本合同，承揽方承担相应的赔偿责任。
未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换、补齐的，由乙方对工作质量、数量承担责任。
第4条 技术资料和图纸提供
加工定作物的技术资料和图纸由 于 年 月 日前提供。
承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。乙方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。
承揽方对于承揽的工作应当严格保密，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。
第5条 转包
定作方同意承揽方可将本合同的主要工作交由第三人完成：
(1)承揽方可以交由第三人完成的工作包括： 。
(2)承揽方应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。
承揽方未经定作方同意将其他工作交由第三人的，定作方有权解除合同，要求承揽方承担赔偿责任。
第6条 定作方协助承揽方的事项和要求
1.图纸和技术问题的说明： 。
2.现场的检验： 。
3.其他： 。
第7条 交(提)样品的方法和验收
样品提交
合同产品规格单位数量质量要求技术标准
双方约定由□定作方自提样品 □承揽方送交样品 (方式二选一)
□定作方自提样品
自提样品的时间： 年 月 日。
自提样品的地点： 。
□承揽方送交样品
送交样品的时间： 年 月 日。
送交样品的地点： 。
送交样品的方式： (写明是汽车、火车、水运或其他方式)。
费用承担方： 。
任何一方要求提前或延期交(提)样品，应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。
以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。
交(提)样品日期的计算：承揽方自备运输工具送交样品的，以定作方接收的签字日期为准;委托运输部门运输的，以发运样品时承运部门签发戳记日期为准;自提样品的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取样品的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间。
定作方在收到样品后的 天内对样品进行检测，并于收到样品后的 天内提供反馈并通知承揽方。如定作方对样品无异议，则承揽方继续履行本合同。
如定作方对样品提出异议，承揽方应按定作方的要求重新加工。如承揽方拒绝按照定作方要求重新加工，定作方有权解除合同，并要求承揽方承担赔偿责任。
第8条 交(提)定作物的方法
双方约定由□定作方自提定作物 □承揽方送交定作物 (方式二选一)
□定作方自提定作物
自提定作物的时间： 年 月 日。
自提定作物的地点： 。
□承揽方送交定作物
送交定作物的时间： 年 月 日。
送交定作物的地点： 。
送交定作物的方式： (写明是汽车、火车、水运或其他方式)。
费用承担方： 。
定作方变更交付定作物地点或接收单位(人)时，定作方承担因此多支出的费用。
验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明，包括 。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。
交(提)定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的签字日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间。
如定作方提供材料进行加工，如承揽方在完成加工后，材料仍有剩余，应及时返还。
返还时间： 。
返还方式： 。
费用承担方： 。
第9条 交(提)定作物的验收标准
双方按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
定作方应当在收货后 日内验收承揽方交付的定作物，并提出异议。如在 日内未提出异议，则视为验收合格。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，双方可约定质量保证期，参见条款。
如当事人双方对定作物质量存在争议：
双方如果对产品的质量是否合格或者原材料的成分等有分歧的，双方应当委托具有鉴定资质的第三方对争议事项进行鉴定。如果一方拒绝委托鉴定的，另一方可以自行委托鉴定。鉴定费用由鉴定结果对其不利的一方承担。
第10条 包装要求及费用负担
定作方对承揽方的包装要求： (应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等)。
费用负担方： 。
第11条 风险负担
定作物风险负担
双方约定定作物所有权自交付定作方之日起转移，并由定作方承担定作物毁损、灭失的责任。交(提)定作物日期的规定，参见合同条款。
原材料风险负担
定作方提供原材料的，交付承揽方后所有权不发生转移。在合同履行期内，如因不可抗力致使原材料破损或灭失，不利后果由定作方承担。
如定作方延迟接收或无故拒收定作物期间发生不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此遭受的损失。
第12条 承揽方的保证及瑕疵担保责任
承揽方保证：
交付给定作方的所有产品符合本合同约定的质量要求、技术标准。
交付给定作方的所有产品未设置任何的留置权、抵押权、担保权和其他债权;
交付给定作方的所有产品未侵犯第三人知识产权或商业秘密。
双方确定质量保证期，自定作物交付之日起算，期限为 个月。
保证期限内发生问题，除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，承揽方负责修复或退换，承担由此产生的一切费用，(包括定作方已垫付的运输费用和因其他原因退回维修品或者更换品而产生的费用。)并承担定作方的实际损失。
承揽方应当在收到该通知之日起 个工作日内对瑕疵产品及不符合要求的产品进行更换、维修或退款。
产品存在质量问题，定作方决定对产品进行召回的，如果该质量问题是由于承揽方原因导致，则承揽方应当按照定作方要求就所有召回产品进行退换或者维修，并承担因此给定作方造成的全部损失。
如果非因承揽方原因导致产品质量问题的，承揽方仍应当为召回作提供全方位的支持，并收取成本费用和适当的服务费用。
第13条 报酬的结算
合同价款总额：人民币(大写) (￥ 元)。
(本合同价款已包括税款、人工、材料、机械、运杂费、包装、安装、调试、检测、探伤、现场的试拼、试压等所有费用，定作方不再另行支付其它费用。)
支付方式：
(1)首笔款：￥ 元(合同总金额的 %)，作为预付款，于本合同签订后的 个工作日内支付;
(2)第二笔款：￥ 元(合同总金额的 %)，于 年 月 日前支付;
(3)第三笔款：￥ 元(合同总金额的 %)，于 后的五个工作日内支付;
(4)第四笔款：￥ 元(合同总金额的 %)，于 甲方验收通过后的 五个工作日内支付。
(5)尾款：￥ 元(合同总金额的 %)，于 质保期满后的 五 个工作日内支付。
指定收款账号：
指定收款账号：
开户行：
户名：
加工承揽合同案例 第8篇
加工承揽合同(2)
附：加工承揽合同样本
订立合同双方：
承揽方： 木具厂以下简称甲方
定作方： 百货公司以下简称乙方
甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守.
第一条加工成品
第二条加工成品质量要求：
一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做.
三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便.
四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据.
第三条原材料由甲方提供.
第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方.因此造成的损失，由乙方赔偿.
第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元.
第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明.
第七条交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货.任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续.
第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担.
第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担.运输造成的损失，由甲方负责.
第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款 元(大写 元).甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款.乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还.
第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款.
第十二条甲方的违约责任
一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿.
二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿.
三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失.
四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金.
五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金.
六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收.
第十三条乙方的违约责任
一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失.
二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金.
三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失.
四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金.
五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失.
六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用.
第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任.但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失.
第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉.
本合同于 年 月 日经公证生效，合同履行完毕即失效.
本合同一式 份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份.
甲方： (盖章)
代表人：
地址：
电话：
开户银行：
帐号：
乙方：
代表人：
地址：
电话：
开户银行：
帐号：
年 月 日
加工承揽合同案例 第9篇
合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
定作人：＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承揽人：＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日
第一条加工物、数量、报酬、交货期限
加工物｜规格｜计量｜｜报酬｜交货期限及数量
名称｜型号｜单位｜｜单价｜金额｜合计
合计人民币金额（大写）：
（注：空格如不够用，可以另接）
第二条定作人提供的材料
材料｜规格｜计量
数量｜质量｜提供日期｜消耗定额
名称｜型号｜单位
（注：空格如不够用，可以另接）
第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：
第四条加工物的技术标准、质量要求：
第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件：
第六条加工物的包装要求及费用负担：
第七条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求：
第八条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在＿＿＿＿日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的＿＿＿＿日内答复。
第九条定作人（是/否）允许第三人完成加工物的主要工作。
第十条加工物的交付方式及地点：
第十一条加工物的检验标准、方法、地点及期限：
第十二条报酬的结算方式及期限：
第十三条定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
第十四条本合同解除的条件：
第十五条定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是/否）可以留置加工物。
第十六条违约责任：
第十七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿_____委员会_____；
（二）依法向人民法院起诉。
第十八条其他约定事项：
定作人｜承揽人｜鉴（公）证意见：
定作人（章）：承揽人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份证号码：居民身份证号码：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：鉴（公）证机关（章）
账号：账号：经办人：
编码：编码：_______年_______月_______日
监制部门：印制单位：
加工承揽合同案例 第10篇
合同编号：______________
甲方：___________________（承揽方）
乙方：___________________（定做方）
为了明确甲、乙双方的权利和义务，根据《民法典》的有关规定，经协商一致，就乙方委托甲方加工____事宜达成如下协议，共同遵守。
第一条 加工成品
品名：_________________________________________
规格：_________________________________________
数量：_________________________________________
第二条 加工成品质量要求
第三条 原材料的提供办法
1.甲方必须依照合同规定选用原材料，并接受乙方检验。出现质量问题乙方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2.乙方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，甲方对乙方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知乙方调换或补齐。甲方对乙方提供的原材料不得擅自更换。
3.交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。
第四条 技术资料、图纸提供办法及保密要求
1.甲方在进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知乙方；乙方应该在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知乙方，因此造成的损失，由乙方赔偿。
2.甲方对于承揽的工作，如果乙方要求保密，应当严格遵守，未经乙方许可不得留存技术资料的复制品。
第五条 价教或酬金
价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方协商解决。
第六条 验收标准和方法
1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2.乙方应当按合同规定的期限验收甲方所完成的工作。验收前甲方应当向乙方提交必需的技术资料和有关质量证明。在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除乙方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由甲方负责修复或退换。
3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条 交货的时间和地点
1.交货地点和付款办法：在乙方厂内交货，由甲方自提；在交货日期前乙方可陆续交货，甲方可陆续验收付款。
2.甲方自备运输工具送交定作物的以乙方接收的的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以甲方通知的提取日期为准，但甲方在发出提取定作物通知中，必须留给乙方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。
第八条 包装要求及费用负担
___________________________________________________________________
第九条运输方式及费用负担
_____________________________________________________________________
第十条 结算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一条 其他约定
_____________________________________________________________________
第十二条 甲方的违约责任
一、未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期违约责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
二、交付定作物的数量少于合同规定，乙方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分乙方不再需要的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。
三、未按合同约定包装定作物，须返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担应此而支付的费用。符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由甲方赔偿损失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），皮当向乙方偿付违约金____元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向乙方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的____%偿付违约金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定做物或不能完成工作部分价款总值的_______%或酬金总额的________%的违约金。
六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由乙方代为保管时，应当偿付乙方实际支付的保管、保养费。
七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付乙方因此造成的损失。
八、未按合同规定的办法和期限对乙方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知乙方调换、补齐的，由甲方对工作质量、数量承担责任。
九、擅自调换乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有权拒收，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。如乙方要求重作或重新修理，应当按乙方要求办理，并承担逾期交付的责任。
第十三条 乙方的违约责任
一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
二、_合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定订金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的______%，人民币____元，并归还甲方预付的全部工程款。
三、未按合同规定的时间和要求向甲方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，甲方有权解除合同，乙方应当赔偿甲方因此而造成的损失；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方停工待料的损失。
四、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向甲方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的_______%偿付违约金。
五、无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失及运输部门的罚款。
六、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。
第十四条 不可抗力
由于战争或严重的自然灾害以及双方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同时遇有上述事故的一方应尽快将事故情况通告对方，并与对方协商延长履行合同的期限。由此发生的损失，对方不得提出赔偿要求。
第十五条 纠纷的处理
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决；协商不成的，按本合同约定的下列方法之一进行解决：
1.由________仲裁委员会仲裁；
2.向________人民法院起诉。
第十六条 其他事项
1.本合同经甲、乙双方签字后生效。合同生效后，甲、乙双方应严格履行。
2.遇有本合同未尽事宜，由甲、己双方通过协商另订补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等效力。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，为期____________年。
甲方：_____________（签章） 乙方：_________________（签章）
法定代表人：_______（签章） 法定代表人：___________（签章）
电话：____________________ 电话：_________________________
签约日期：____年___月___日
签约地点：________________
加工承揽合同案例 第11篇
合同编号：
订立合同双方：
定作人：（以下简称甲方）
定作人法定代表（负责）人：签约人：
定作人机构地址：传真电话：
承揽人：（以下简称乙方）
承揽人法定代表（负责）人：签约人：
承揽人营业执照：生产报刊亭许可证明：
银行开户许可证： 开户行： 账户：
根据《_____》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：
第一条标的
乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_____万元。
第二条制作报刊亭的数量、规格、价格（价款单位：每个/人民币万元）
注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。
第三条加工、制作与安装、要求
1、 报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。
第四条验收标准和方法
①、乙方将报刊亭样品（按照甲方要求的规格、材质）制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。
②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验 。
第五条交货时间和地点及包装运输要求
①、交货时间：乙方必须保证在_____年_____月_____日前全部交货。
②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。
③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。
第六条报刊亭安装及验收与售后服务
①、乙方对制作的报刊亭进行安装；
②、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_____日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_____ ％做为另行维修费用，并不返还乙方（按双方预定的标准和技术要求验收）；
④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。
第七条结算方式、期限及安装费用
①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30％的预付款。
②、乙方交货后15日内，甲方再向乙方账户拨付合同标的额30％的价款，累积达到合同标的额的60％。
③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额35％的价款，累积达到合同标的额的95％。
④、剩余的合同标的额 5％（_____元）价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。
第八条甲方违约责任
①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_____ ‰的违约金；
②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_____ ‰的违约金。
第九条乙方违约责任
①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰违约金；
②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的经济损失由乙方承担；
③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____ ‰的违约金。
第十条纠纷的处理
当事人从下列两种方式中选择第_____种方式，作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸_____委员会_____；
②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
第十一条附则
①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。
②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出
补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
签约人：签约人：
签约地点：签约日期： 年 月
加工承揽合同案例 第12篇
委托方：签订地点：
承接方：深圳XX公司订日期：____年____月____日
依照《_____》、《加工承揽合同条例》、《广告法》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。
第一条：广告承揽要求。
1、项目（制作）：________
2、广告及活动内容及有关证件的名称、编号：________
3、发布地点或形式：________
4、颜色：________
5、规格或材料：________
6、刊播次数、起止日期及时间：________
第二条：费用及支付方法
1、费用
本次活动总金额为________。（大写________元整）
2、结算方式和期限：________
第三条：验收方式及时间：____________
第四条：违约责任
1、委托方中途废止合同，向承揽方偿付未履行部分广告费10%的违约金；逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。
2、承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费10%的违约金；不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。
3、其他违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。
第五条：纠纷解决方式
发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第（2）项规定办理。
1、向地经济合同_____机关申请_____；
2、向连云港市当地人民法院起诉。
第六条：双方商定的其他事项：
第七条：附则
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日终止。
委托方：连云港XX公司承揽方：
单位名称：（盖章）单位名称：（盖章）
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
日期：___________日期：___________
加工承揽合同案例 第13篇
甲方：_______________公司
法定代表人：_____________乙方：___________有限公司
代理人：_________________
甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案（_____年______民 终字第____号）达成如下和解协议：
1、甲方确认甲乙双方于_____________年下半年未发生_______加工业务，该业务系________、__________擅自以乙方名义与甲方达成的'加工业务，__________、__________不是乙方的员工，业务过程中未得到乙方的委托授权，事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。
2、甲方决定对该案撤回上诉，为弥补甲方的损失，乙方同意一次性补偿甲方人民币 元，甲方向乙方出具相关收款发票。
3、双方无其它经济纠纷。
4、本协议自双方签字后生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
加工承揽合同案例 第14篇
加工承揽合同
定作人：________签订地点：___________
承揽人：________签订时间：____年__月__日
第一条承揽项目、数量、报酬及支付期限
1、 计量单位
2、数量
3、工作量(工时)
4、报酬
5、交付期限
6、单价
7、总金额┃
第二条技术标准、质量要求：________________________________________________________
第三条承揽人对质量负责的期限及条件：___________________________________________________
第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：_____________________________________________________________________________
第五条承揽人使用的材料由________人提供。材料的检验方法：____________________________________________
第六条定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________________________________________
第七条工作成果检验标准、方法和期限：___________________________________________________
第八条结算方法及期限：__________________________________________________________
第九条定作人在____年____月____日前交定金(大写)________元。
第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。
第十一条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费的，承揽人(是/否)可以留置工作成果。
第十二条违约责任：________________________________________________________________________________________________
第十三条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
(一)提交 ________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条其他约定事项：__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人： 承揽人：
法定代表人： 法定代表人：
加工承揽合同案例 第15篇
（以“承揽合同纠纷”、“加工合同纠纷”为检索词，以最高院公报案例及各法院公布的典型案例为主，提取裁判规则，关注容易发生纠纷的焦点问题。）（内容较多，已进行节选，重点关注归纳总结及风险提示）
关键词：加工承揽业务,合同变更,书面异议,合格定作物
核心问题：承揽人不能仅以定做人支付设备款的行为证明其已经尽到了交付合格定作物的义务
裁判要点：依据《_合同法》第三十六条规定：“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”第三十七条规定：“采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”司法实践中，最高人民法院审理认为：经双方经协商签订的协议，一方当事人在盖章过程中将部分条款作了修改后，寄回另一方当事人，另一方当事人接受了修改后的协议，没有提出书面异议的，应当认定修改后的协议合法有效。 《_经济合同法》第三十五条承揽方的责任规定：未按合同规定的质量、数量完成定作方交付的工作，应无偿进行修理、补足数量或者酌减报酬，如果工作成果有重大缺陷，还应承担赔偿责任。定作方的责任规定：超过合同规定期限付款，偿付逾期的违约金。《加工承揽合同条例》第二十一条承揽方的违约责任第一款规定，未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。由于向定作人交付合格的定作物是承揽人的义务，向承揽人按时付款是定作人的义务，两者享有的权利不同，承担的义务也不同。承揽人不能仅以定做人陆续支付设备款的行为来证明已经尽到了交付合格定作物的义务。如果，承揽方无法提供设备调试合格的证据，应认定其交付的设备不合格，并承担相应违约责任。
操作风险提示：
1、协议经双方当事人协商签订后，一方当事人在盖章时对部分条款作了修改，另一方当事人对此没有提出书面异议的，应认定同意修改后的协议。
2、加工承揽合同约定，承揽人应对制造、安装的设备调试合格后交付定作人的，虽然承揽人进行了多次调试，但双方没有办理设备验收手续，也没有其他证据证明已将设备调试合格，不能仅以定作人已陆续支付设备款的行为主张定作设备已调试合格。
3、对于合同条款有变更的，及时签订补充协议。如未及时签订补充协议，一方能举证沟通过程以及后续交易行为是按变更后的条款执行的，法院认可条款已变更。
【典型意义】
根据相关法律规定，关于合同解除的方式主要有两种：一种为约定解除，一种为法定解除权。而对于承揽合同的定作人、委托合同和不定期租赁的双方当事人等均享有任意解除权。行使解除权的程序必须以当事人享有解除权为前提。本案即属于承揽合同中定作方行使解除权的情形。虽然定作方具有任意解除权，但为了保证合同的公平性及稳定性，防止定作人随意解除合同，解除权人在行使其解除权时应承担应解除合同给守约履行合同的承揽方造成的损失，从而补偿因其具有任意解除权而给承揽方造成的合同不确定性，以维护合同的稳定性，并保障合同能够正常履行。
合同解除后的后果是行使合同解除权应处理的后续问题。对于损害赔偿的范围的界定是合同解除后果讨论的重要问题。一般而言，应以合同解除时为分界线。在合同解除前给守约方造成的损害都应在赔偿范围内，此类赔偿是当事人信赖合同能够成立并能够得到履行而产生的，属于守约方经济利益的损失，故应列入赔偿范围内。合同解除后尚未履行的合同期的可得利益不应包括在损害赔偿范围内。
【裁判要旨】定作人提供的工作现场用电管理混乱，与其他原因共同导致承揽人的雇工触电身亡，定作人与承揽人应负不真正连带侵权赔偿责任。雇主也即承揽人应承担无过错责任，定作人应根据原因力的大小承担侵权损害赔偿责任。
【案号】（2005）东民一初字第1096号
【案情】
2005年7月31日，被告之一某石料厂业主刘振举因石料厂需焊接安装碎石机筛子，与有电焊工特种作业证的另一被告马立功达成口头协议。原材料由刘振举提供，完工后刘振举支付费用3000元。马立功承接石料厂业务后，经人介绍，雇用李培军为其工作，每日报酬30元。2005年8月15日晨7时许，李培军接电焊机电线时，触电倒地，经抢救无效死亡。事故发生后，山东省东平县人民政府组成的联合调查组认定：1.死者李培军没有取得电焊工特种作业证，违章作业，是这起事故的直接责任者。2.马立功雇用不具备特种作业资格的李培军，并对作业现场疏于管理，对这起事故负主要责任。3.刘振举所提供的施工现场用电管理混乱，对这起事故负重要责任。
死者李培军的亲属向法院提起诉讼，请求判令两被告赔偿原告方因李培军死亡而产生的损失。
【审判】
山东省东平县人民法院认为，本案的争议焦点是马立功与刘振举之间的法律关系以及赔偿责任应如何承担，两被告构成不真正连带之债。为保护受害人合法权益，可判决两被告各自对原告所受损害承担赔偿责任，但其中一被告已赔偿的部分，原告无权要求另一被告重复赔偿。诉讼过程中，原告方与被告刘振举自行和解，原告在得到其赔偿后撤回了对刘振举的起诉，法院予以准许。依照最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第11条、第17条、第18条、第27条、第28条、第29条之规定，判决被告马立功于判决生效后10日内赔偿原告方死亡赔偿金、丧葬费、鉴定费、被扶养人生活费等共计77930元（已扣除被告刘振举自愿承担的部分）。
【评析】
一、刘振举与马立功之间是一种典型的加工承揽合同关系
刘振举要求马立功焊接安装并交付合格的碎石机筛子，报酬是3000元，双方达成了口头协议。而承揽合同不要求采取书面形式，二人之间自达成口头协议时就形成了加工承揽合同关系。马立功具备从事电焊工作的资质，定作人刘振举在选任和指示承揽人方面没有过错，因此仅就定作行为本身，刘振举不必承担赔偿责任。但是，刘提供的加工现场用电管理混乱，达不到安全用电的要求，并与其他原因一起导致李培军触电身亡，刘振举应根据过错程度及其造成李培军死亡的原因力的大小，承担相应的民事赔偿责任。
二、马立功与死者李培军是雇佣合同关系
马立功应基于雇佣关系承担赔偿责任，这种赔偿责任从性质上讲属于无过错责任，它完全符合雇主责任的四个构成要件：其一，受害人李培军为雇员。其二，雇员李培军已遭受损害并因此死亡。其三，雇员李培军是在接电焊机线路时触电身亡，属于完成雇佣活动中遭受的损害。其四，雇主马立功没有不可抗力、受害人故意的免责事由。因此，李培军与马立功之间形成了典型的雇员受损害赔偿之债。
三、马立功与刘振举之间是不真正连带的侵权赔偿责任关系
马立功与刘振举对原告方的合理诉求均应承担民事赔偿责任，但两者所承担的民事责任的法律性质不是同一类型。马立功与刘振举之间是一种不真正连带的侵权赔偿责任，原告方对两被告的赔偿不可兼得。基于雇主责任的无过错责任性质，马立功应承担全部赔偿责任，而刘振举则根据其过错程度承担一定比例的责任。马立功承担全部赔偿责任后，可以向刘振举追偿刘振举应承担的部分责任。作为赔偿权利人的李培军亲属可以请求刘振举承担赔偿责任，也可以请求雇主马立功承担赔偿责任，还可以同时请求有过错的定作人刘振举和雇主马立功承担赔偿责任。也就是说，受害人既可以基于被告刘振举的过失侵权行为向其主张权利，也可以基于雇员同雇主之间的雇佣关系向雇主马立功主张权利，并且这两个请求权是分别独立的。过失侵权人刘振举应当承担一定的侵权赔偿责任，但雇主马立功对于雇员的人身安全负有保护义务，雇员李培军在为其工作中受到伤害死亡，雇主马立功应承担赔偿责任。雇主马立功与过失侵权人刘振举对李培军触电身亡所负的赔偿责任的发生，既没有共同故意，也没有共同过失，只是一种偶然的巧合。雇主马立功和过失侵权人刘振举向受害人李培军亲属所负的赔偿责任在内容上是完全相同的，只要其中一人履行了完整的赔偿义务，受害人就不能再向另一人请求赔偿。过失侵权行为人刘振举承担的是最终责任，其承担应负赔偿责任后无权向雇主马立功追偿。相反，雇主马立功在履行了赔偿责任后，则可以向过失侵权行为人刘振举追偿刘应当承担的部分赔偿责任。
操作风险提示：
因生产设备由公司安装，须提醒代工方注意设备使用安全问题，如因不规范使用设备造成员工伤害等问题，公司应不承担责任。保留好安装前的设备合格证件，留存对代工方的培训过程及生产安全注意问题提醒。
【裁判结果】
法院经审理认为，本案中双方之间并不仅限于通信设备的买卖合同关系，还包含着通信设备的施工建设行为，双方之间的法律关系应当为承揽合同关系。对于工程款结算金额问题，虽在合同履行过程中形成了《信息化建设设备清单》、《工程建设设备移交清单》等材料，但上述材料属于工程完工后和杭公司受移动富阳公司委托向东洲、八一两村移交工程项目而形成的清单，不能简单直接作为和杭公司与移动富阳公司之间的结算依据。法院综合其他证据对两村实际接收的信息化设备之数量进行认定，结合上述材料中确定的价格对工程款进行计算，从而作出判决。
操作风险提示：
如代工方把其中一部分工作交由第三方，公司应直接和代工方进行交易，对于第三方不直面交易。
本院认为，原、被告所签业务合同合法有效，双方的定作关系也依法成立。原告完成灯箱制作后，被告因定作灯箱质量不合要求而请求修理或重作，应给予原告适当的修理期限和重作期限，现被告在原告订出整改方案两天后即以定作灯箱质量问题严重、无法为新港公司开业所使用为由，单方拆除灯箱，并以此拒付剩余报酬，其行为已构成不完全履行合同，应承担由此引起的违约责任。被告辩称其已给予原告足够时间整改，因被告未能举证其向原告提出质量异议的具体时间，本院对该辩称难予采信。此外，定作灯箱是否存在质量问题以及质量问题的严重程度，除原告予以确认的情况外，应以质量鉴定机构的鉴定结论为依据。现被告在未采取任何证据保全措施的情况下，单方拆除灯箱，其已破坏了可供质量鉴定的关键证据，应承担由此引起举证不足〔改为“不当”似更合适〕的责任。由于被告既未证明原告拒绝对灯箱进行修理或重作，又无足够证据证明原告所作灯箱的质量问题足以导致定作合同的合同目的无法实现，故本院无法确认双方合同已解除，对被告基于合同解除而提出的反诉请求，本院不予支持。诉讼中，原告自愿放弃要求被告支付违约金的诉讼请求，是其对自己诉讼权利的处分，与法无悖，本院予以准许。
本案争议问题实际非常集中，无非是一方主张加工费，而另一方嫌质量不好，将灯箱单方拆除，自己重新作了两块。按照处理类似案件的做法，应当认定，原告的加工产品是有质量问题的，可惜的是，被告擅自处分了加工定作物－－“两块灯箱广告牌”。按照合同法规定，委托方不保留争议标的物，擅自进行处置，视为已接收；或在未与承揽方协商的情况下，即处置了争议标的物，应当对标的物的毁损程度承担全部责任。即使被告反诉中举证证明原告的“作品”确有问题，无奈被告未保存标的物，已无法进行检验，对标的物的毁损、灭失，只能由被告依约承担付款责任。
操作风险提示：
如代工方提供的产品不合格，公司应及时沟通，并保留相关检验证明和沟通记录。对于承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，公司可以合理选择请求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。
本院认为：彪侠公司以自己的〔“以自己”，改为“其”更好些〕技能、设备和劳力，按照特林娜公司的要求，将特林娜公司提供的布匹等原材料加工为服装，特林娜公司接收后，支付彪侠公司加工费的合同，性质应为加工合同；双方口头所达成的合同，内容不违背法律规定，合同有效；彪侠公司本诉称，特林娜公司欠其加工费69000元。在第一次开庭审理中，特林娜公司承认欠款数额为68398元，随后在第二、三次开庭中，特林娜公司却否认欠加工费的事实。特林娜公司在反诉状中称：“特林娜公司之所以没有将服装加工款与彪侠公司结清，是由于彪侠公司所加工的服装出现严重质量问题。”本院认为足以证明特林娜公司欠款的事实。特林娜公司在承认欠款事实及欠款数额68398元后，又全部否认，但其对变更后的意见却未向本院提供证据予以支持，故本院对其变更后的意见不予采信。彪侠公司称，对方欠其加工费69000元，亦没有充足的证据予以支持，故本院认定特林娜公司所欠加工费应为其第一次开庭时所承认的数额68398元；彪侠公司要求特林娜公司支付欠款利息，其合理部分，本院依法保护。
在反诉中，特林娜公司称彪侠公司加工的服装大量存在返修问题是事实。但服装经过返修后，是否仍存在着质量问题，特林娜公司未能向本院提出书面证据加以证明。特林娜公司称，因服装存在着质量问题，才造成商厦出售的服装降价或打折，本院认为，服装降价或打折的原因是多方面的，特林娜公司现提供的证据不足以证明降价或打折是因服装质量问题造成的。综上，特林娜公司所提供的证据材料，均不能证明服装存在质量问题，其据此要求对方赔偿经济损失114495元的反诉请求，本院不予支持；对彪侠公司借特林娜公司黑里料一节，因与本案不属同一法律关系，不予不予处理。
操作风险提示：
对于因质量问题不予付款，因公司实行保证金及预付款，则应对因质量问题扣除保证金问题进行明确约定。另，对于保证金的扣除，公司可以预告考虑可能会出现的多种情形进行明确约定，同时，公司应保留好扣除保证金的原因证明。
【裁判要旨】承揽合同规定，定作人向承揽人提供待加工原材料的，原材料的所有权归定作人所有。承揽合同结束后，定作人要求承揽人返还剩余的原材料，系对原材料主张物权请求权，不受诉讼时效的限制。当原材料灭失无法返还时，为周延保护物权人的利益，可以采取债权的保护方法，即定作人的物权请求权转化为物权损害赔偿请求权，定作人应在知道或应当知道原物灭失起2年内，向承揽人主张赔偿损失。
最高人民法院经审理认为，顺达公司与凯跃公司签订的改性沥青加工合同系承揽合同，即顺达公司作为定作方向承揽方凯跃公司提供沥青原材料并支付加工费用，凯跃公司依约交付工作成果。顺达公司是案涉基质沥青原材料的所有权人，其请求凯跃公司返还该吨基质沥青，是对物的请求权。经查，基质沥青如果在仓库中存放，避免日照和雨淋，可以存放2-3年左右。2011年12月6日至2014年11月20日期间，顺达公司一直未向凯跃公司主张返还吨基质沥青，凯跃公司亦未通知顺达公司基质沥青已经灭失的情况。2014年11月20日，顺达公司发律师函催要时，才知道剩余基质沥青已经灭失，至提起本案诉讼向凯跃公司主张赔偿其损失，并未超过2年的诉讼时效。双方当事人均认可目前基质沥青市场价格为2700元/吨。在案涉基质沥青已经灭失的情况下，顺达公司请求凯跃公司对其损失进行赔偿，有事实和法律依据。
操作风险提示：
因生产设备由公司安装，须提醒代工方注意设备使用安全问题，如因不规范使用设备造成员工伤害等问题，公司应不承担责任。保留好安装前的设备合格证件，留存对代工方的培训过程及生产安全注意问题提醒，并在合同中约定合同到期后设备的处理问题。如因双方发生争议，代工方可能享有法定的留置权，则为保护公司利益，对于生产设备应单独约定处理。
关键词：定作合同；任意解除权；责任承担；正当理由
[裁判要旨]
承揽合同因定作人行使任意解除权而解除后，承揽人要求定作人承担损害赔偿责任的，应当以定作人对合同解除存在过错为前提。定作人有正当理由行使合同任意解除权的，不承担损害赔偿责任。
[裁判理由]
法院生效裁判认为：东方宏业公司与福泰公司签订的加工订货合同系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，应合法有效，双方应履行己方的合同义务。涉案合同因福泰公司行使任意解除权而解除，对于福泰公司在涉案合同解除后是否应赔偿东方宏业公司因合同解除而遭受的损失，应以福泰公司对合同解除存在过错为前提。
根据合同约定及双方认可的交付方式，东方宏业公司在加工完毕后有义务通知福泰公司验收家具，且最迟应于2012年4月底前通知，因此，双方对该义务是否依约履行发生争议，应由东方宏业公司承担举证责任。东方宏业公司未能提供充分证据证明其按照合同约定期限通知福泰公司进行验货，履行了通知验收义务，因此，东方宏业公司应当承担举证不能的不利后果。由于导致合同解除的原因是东方宏业公司违背合同约定的通知验收义务，而非福泰公司拒绝验收家具，因此，涉案合同虽因福泰公司行使定作人的任意解除权而解除，但福泰公司对合同解除不存在过错，东方宏业公司要求其承担合同解除后的损害赔偿责任缺乏事实和法律依据。因此，一审法院判决驳回东方宏业公司的诉讼请求并无不当。
操作风险提示：
公司应合理行使解除权，行使解除权应有正当理由，并在合同中明确约定。
[案件焦点]
付款条件是否已经成就。
[法院裁判要旨]
江苏省仪征市人民法院经审理认为：原、被告达成的《结算协议》中对工程计量款和质保金的支付条件明确约定为被告在计量款受偿后向原告支付价款，原告同意被告在计量款到位后向其支付；根据江六高速公路工程项目管理办公室作为管理人和发包方出具的《通知》能够证明截至2014年12月，江六高速公路尚未竣工验收并完成支付，对于工程是否经竣工验收及被告计量款是否到位，应由被告负举证责任，如果要求原告举证证明工程是否经竣工验收，被告计量款是否到位显属不公平，且加重了原告的诉讼负担，有违诚实信用原则。被告是否受偿全部工程计量款，原告无从得知，亦无法举证证明。现被告未能举证证明无论是原告施工部分的工程还是江六高速整体工程是否经竣工验收，且江六高速公路工程项目管理办公室所出具的《通知》仅对总合同价5％的工程保留金规定应在工程通过竣工验收后支付，并未对工程保留金之外款项的支付作出限制，结合《结算协议》签订后，被告仍向原告支付了部分劳务工程款及向案外人支付价款的事实，可以看出被告并未严格按照《结算协议》的约定对向原告支付劳务工程款做出工程计量款必须到位的限制，且被告对欠付原告劳务工程款的数额并无异议，综上，本案所涉劳务工程款的付款条件已经成就，被告应向原告支付拖欠的工程劳务款。
就具体的支付金额，被告虽无异议，但原告起诉标的中包含了质保金86299元，根据双方签订的《工程劳务承包合同》及《结算协议》的约定，该笔质保金应由被告在工程验收合格后一年内付清，结合江六高速公路工程项目管理办公室作为江苏高速建设工程管理人和发包方出具的《通知》及江六高速已正式运营通车的事实，质保金的付款条件也已成就。至于原告主张要求被告承担从2012年12月1日（本案所涉江六高速通车使用时）起，至本案起诉之日（2016年1月20日）按照人民银行同期贷款基准利率计算的逾期付款利息，鉴于法院已于2014年8月4日作出生效判决（2014）仪新商初字第0009民事判决书，判决驳回原告的诉讼请求，原告主张自2012年12月1日（本案所涉江六高速通车使用时）起算逾期付款利息，并无事实与法律依据，对于原告主张逾期付款利息可以自起诉之日按照人民银行同期贷款基准利率计算至被告清偿之日。
江苏省仪征市人民法院依照《_合同法》第八条，《_民事诉讼法》第六十四条之规定，作出如下判决：
一、被告中铁十四局集团有限公司于本判决生效之日起六十日内给付原告扬州九仟商贸有限公司劳务工程款295969元并承担自二○一六年一月二十日至被告清偿之日按人民银行同期贷款基准利率计算的利息；
二、驳回原告扬州九仟商贸有限公司其余的诉讼请求。
中铁十四局集团有限公司提起上诉。江苏省扬州市中级人民法院经审理认为：原、被告公司原约定劳务承包款在工程验收合格后支付95％款项，扣留5％保留金在工程验收合格后一年内付清，后双方在结算时，原告公司同意结算款项在被告公司计量款到位后支付、保留金在被告公司取得业主的保留金后一个月内支付。根据诚实信用原则，公司应当在合理期限内向业主主张价款及保留金的支付，并在得款后向原告公司进行支付。由于案涉工程款对应的工程江六高速早在2012年12月即已经通车，被告公司再以业主款项未支付抗辩对原告公司的付款义务，被告公司对此应当举证为何条件未能成就以及如果条件不成就与原告公司承包的工程有无关联，原审法院对此分配的举证责任并无不当，现被告公司不能就此举证，应当承担结算价款及保留金的给付义务。至于被告公司向某某经营部给付的款项能否扣减被告公司对原告公司所负债务，由于被告公司与原告公司之间为合同相对人，而被告公司向某某经营部付款并未得到原告公司的委托或认可，故亦不能产生清偿原告公司债务的法律效力，因此原审判决确定的被告公司应付债务数额并无不当。被告公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。
江苏省扬州市中级人民法院依照《_民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，作出如下判决：
驳回上诉，维持原判。
操作风险提示：
对于保证金，应尽量予以明确，如因出现哪种情况须扣留保证金。
裁判规则
核心问题：承揽人未在合同约定工期内完成施工，定作人也未按约定及时支付工程款，双方应各自承担违约责任。
违约责任是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。承揽合同成立后，承揽人须按照定作人的要求完成一定的工作，交付工作成果。定作人应按照约定给付报酬。承揽人未按照合同约定工期内完成施工，定作人也未按约定及时支付工程款，双方均存在违反合同约定的情形，因此，应各自承担相应的违约责任。
本院认为：高志平、孙喜宏签订的宾馆装饰装修承包合同，是双方当事人的真实意思表示，该合同并未违反法律、法规的强制性规定，该合同合法有效，双方均应当按照该合同履行。通过一、二审开庭审理查明，高志平未能按照合同约定的90天工期施工，孙喜宏亦未按合同约定及时支付工程款，双方均存在违反合同约定的情形，应各自承担违约责任。另外，高志平上诉所主张的误工费、交通费100000元，其亦未提交相关证据证实。故高志平上诉提出“应按月利率3分给上诉人支付利息，以及误工费、交通费100000元”的上诉理由不能成立。
关于高志平上诉提出“因购买电脑上诉人向西峰诚信达电脑经销部出具17000元欠条一份”的问题，因该欠款是否处于未清偿状态，高志平并未提交相关证据证实。孙喜宏答辩认为，该欠款其已清偿，如西峰诚信达电脑经销部将来索要，由其本人予以偿还，与高志平没有关系。故对该问题本案中不予审理。关于高志平上诉提出“附加工程中的监控工程款2800元”的问题；在本次诉讼中高志平主张的附加工程共计61449元，且在原审开庭审理中，高志平明确讲到监控设施已包含在附加工程中接待室装修配置13000元内，经过原审审理均予以认定并作出了判决处理，现高志平上诉再次主张的理由不能成立。
操作风险提示：
因双方约定了是预付款，则如下期不支付预付款的后续应如何处理？是解除合同还是承担违约责任？合同中应予以约定。如承担违约责任，违约责任如何承担？是否在保证金里作相应扣减？都须明确约定。
核心问题：1.承揽人按照定作人的要求完成工作，定作人给付报酬时应对其已支付的费用予以扣除。
裁判要点：在承揽合同中，承揽人必须按照定作人的要求完成一定的工作，交付工作成果后，定作人应给付相应的报酬。定作人已经支付了部分报酬，基于公平原则，对于其已经支付的费用，交付工作成果后，给付报酬时应当扣除。已经支付的报酬数额确定，法院应依据双方当事人提供的证据予以认定
本院认为：按照任世杰与梁相卿签订的建筑工程承包合同约定，梁相卿应当向任世杰支付人工费30000元。工程完工后，梁相卿当场向任世杰支付的8000元有多人见证，一审查明梁相卿直接支付给三名施工人员人工费3470元，有被给付的施工人员证明。二审查明梁相卿向董占奎支付的840元，董占奎出具证明，任世杰认可；任世杰承认依照合同约定辅料款应当扣除，梁相卿称该辅料款为2000元，任世杰虽然称该数额过高，但无证据证实，应当以梁相卿的辩称为准，且任世杰也认可该数额，因此，应当从一审认定梁相卿支付给任世杰的18530元中，扣除二审认定的梁相卿向董占奎支付的840元及辅料款2000元。梁相卿称其另外向任世杰还支付过人工费及罚款应当由任世杰承担均无证据证实，其辩称理由不予支持。综上，原审判决认定主要事实清楚，适用法律正确，鉴于二审查明的事实，梁相卿应当向任世杰支付15690元，原审判决需要变更。梁相卿上诉的部分理由成立，其称无需再向任世杰承担支付人工费的上诉理由不能成立。梁相卿要求任世杰返还塔机吊罐押金的问题不属本案审理范围。一审案件受理费双方当事人未提出异议，予以认可，二审案件受理费依照当事人主张或者辩称被认定数额的比例负担。
操作风险提示：
如果机器设备由公司负责安装，其他辅料等由代工方提供，则代工方提供的质量要求能提供证明，并对生产出的产品质量进行约定。
本院认为：关于格瑞斯特公司是否应当支付天宝公司尚欠货款问题，格瑞斯特公司抗辩天宝公司的货物存在质量问题，但是格瑞斯特公司仅提供了阿克X热电公司于2013年8月27日发的《关于催促锅炉烟气脱硝设备及钢结构到货的函》复印件与沟通传真件，天宝公司对上述证据不予认可，格瑞斯特公司亦未向原审法院提出质量鉴定的申请，并且格瑞斯特公司与宇星公司均确认涉案设备已经使用并交付阿克X项目，格瑞斯特公司未提交证据证明因质量问题产生了损失，格瑞斯特公司亦从宇星公司收到了全额货款，因此原审法院认为具备支付剩余货款的条件，本院予以维持，格瑞斯特公司应当依约支付天宝公司剩余货款与保证金。因天宝公司未能提供约定的验收材料，原审法院酌定验收期为一个月，本院予以认同。天宝公司发送合同约定货物的最后日期为2013年10月26日，故原审法院判决格瑞斯特公司应当依约在2013年12月6日前支付到合同总价90%的货款元，在2014年12月6日前支付保证金元，符合合同约定，本院予以维持。
关于逾期付款违约金标准问题，天宝公司主张原审法院判决的违约金是不合理的，其实际损失超过原审法院的标准，但天宝公司未提交证据。原审法院判决按照24%/年的标准支付，符合法律规定，本院予以维持。
关于宇星公司是否合同主体问题，宇星公司未在涉案合同上盖章，天宝公司对格瑞斯特公司作为签约主体予以接受，系其对合同主体的接受与确认，应承担相应的法律后果。天宝公司主张格瑞斯特公司与宇星公司存在人格混同，但是天宝公司仅提供电子邮件与录音，而且邮件显示的内容大部分是履行合同的技术问题，未能充分证明格瑞斯特公司与宇星公司存在公司工作人员混同的情形，天宝公司提供的证明未能充分证明格瑞斯特公司与宇星公司存在人格混同的情形，本院不予支持。原审法院驳回天宝公司要求宇星公司承担支付相应货款和违约金的连带责任的诉讼请求，本院予以维持。
《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四十四条规定，出卖人履行交付义务后诉请买受人支付价款，买受人以出卖人违约在先为由提出异议的，人民法院应当按照下列情况分别处理：（一）买受人拒绝支付违约金、拒绝赔偿损失或者主张出卖人应当采取减少价款等补救措施的，属于提出抗辩；（二）买受人主张出卖人应支付违约金、赔偿损失或者要求解除合同的，应当提起反诉。格瑞斯特公司虽然主张天宝公司延期发货应当依照合同约定支付逾期交货违约金，但格瑞斯特公司并未对此提出反诉，对此本院依法不予审查，格瑞斯特公司可以另循法律途径解决。
操作风险提示：
对于因质量问题产生的争议，要及时予以沟通并保留质量不合格的相关证据，此项涉及到违约责任的承担。
本案双方的争议焦点为：一、原告完成的模具是否合格，被告吉星厂是否应当支付涉案模具产品的加工费及加工费金额；二、被告莱林索日公司是否应当承担还款责任。本院认为，根据法律规定，承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，定作人应当验收该工作成果。本案中原告完成了《模具制造合同》约定的12寸烤盘压铸模具、方烤盘压铸模具，并向被告吉星厂交付了模具产品样件。但被告吉星厂收到模具样件后，未向原告提出质量异议，直至原告起诉后，其才委托鉴定机构对模具样件是否合格进行鉴定。被告吉星厂超出合理期间提出质量异议，应视为质量符合约定。被告吉星厂应按照《模具制造合同》约定支付模具余款。关于涉案模具产品的加工费，案外人沐驰公司为被告吉星厂加工并交付了模具产品，被告吉星厂理应支付加工费。虽然沐驰公司和吉星厂未约定加工费单价，但原告与被告吉星厂签订的《模具制造合同》对模具产品的加工费作了相关约定，据此认定涉案模具产品的加工费为28400元(计算方式为：1420元×20元／只=28400元)。关于被告莱林索日公司是否应当承担共同还款责任，本院认为，首先，虽然被告莱林索日公司向原告支付了涉案《模具制造合同》约定的预付款并接收了原告开具的增值税发票。但被告莱林索日公司并非涉案《模具制造合同》相对方，其付款及接收增值税发票的行为不能证明其与原告存在定作合同关系。其次，关于两被告是否人格混同，根据《公司法》第二十条第三款规定：“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”上述规定为否认法人独立人格提供了法律依据。但法人人格独立是公司的基本原则，对法人人格否认应予慎重适用。参照《最高人民法院关于发布第四批指导性案例的通知(法[2013]24号)》指导性案例15号“徐工集团工程机械股份有限公司诉成都川交工贸有限责任公司等买卖合同纠纷案”，判断公司法人人格混同通常适用三个标准，即人员混同、业务混同、财产混同。对于不存在持股关系的关联公司而言，认定人格混同、要求关联公司承担连带责任，更需有证据证实公司之间表征人格的因素，如人员、业务、财务等高度混同，导致各自财产无法区分，已丧失独立人格，构成人格混同，而且这种混同状态给债权人带来主体辨认上的困难，使关联公司逃避巨额债务，最终危害到债权人的利益。本案中，首先，在公司人员方面，两被告系关联公司，其负责人为夫妻，但具体员工并不完全重合，只是存在一定交叉。在公司业务方面，根据营业执照记载，被告吉星厂的经营范围为生产、销售金属铸件；被告莱林索日公司的经营范围为生产、加工、销售不锈钢厨房用品、金属制品、拉伸件、五金等。两被告在业务范围上存在一定差别。第三，在公司财务方面，原告未能提供证据证明两被告财务账簿、账户混同，或者两被告之间不当冲账，亦无证据证明两被告滥用公司法人独立地位逃避债务，严重损害原告债权利益。因此，两被告虽存在一定的关联关系，但尚不足以认定两被告人格混同。综上本院对原告要求被告莱林索日公司承担共同还款责任的主张不予支持。
本院认为，原告与被告吉星厂之间定作合同关系合法成立。现原告已按约完成《模具制造合同》项下的2付模具制作，被告吉星厂理应支付剩余定作款。原告要求被告吉星厂模具款万元，合理合法，本院予以支持。案外人沐驰公司为被告吉星厂加工涉案模具产品，被告吉星厂理应支付加工费。案外人沐驰公司将上述加工费转让给原告，并已通知被告吉星厂，现原告主张被告吉星厂支付模具产品加工费，合理部分，本院予以支持，不合理部分，本院不予支持。被告莱林索日公司并非涉案定作合同相对人，两被告亦不构成人格混同，原告要求其共同付款，无法律依据，本院不予支持。被告吉星厂认为涉案模具不合格，原告主张的模具产品系双方于2015年4月1日签订的《模具制造合同》项下14寸模具样品的抗辩意见，与事实不符，本院不予采纳。被告莱林索日公司抗辩其并非涉案合同相对人，其与被告吉星厂亦不构成人格混同，不应承担付款责任的答辩意见，本院予以采纳。
操作风险提示：
对于产品质量合格，由代工方每次提供检验报告，或者公司指定验收条件。另外约定如果第三方如消费者等因产品质量问题提起索赔，责任承担问题。
加工承揽合同案例 第16篇
鉴于甲方是在北京市合法注册的，生产和经营的有限责任公司，并需要加工部件；
鉴于乙方是在合法注册的，经营范围为的公司，具备承揽加工的资质和条件。
依据《_____》及_其他相关的法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。
一、甲方委托乙方加工如下产品：
二、原材料提供：
1、甲方提供的原材料为：规格为：数量为：提供时间为：_______年_______月_______日。
2、甲方将原材料交付乙方之次日前乙方应当进行检验，并将确认情况书面通知甲方。甲方提供的原材料确实存在缺陷或者不符合合同约定的，应当予以更换、补齐。
3、乙方提供的原材料为：规格为：数量为：提供时间为：：_______年_______月_______日。
4、乙方应当将所提供的原材料交由甲方检验。甲方应在乙方通知的次日前进行进行检验，并将确认情况书面通知乙方，由乙方在日内予以补正。
三、技术资料及图纸
1、甲方提供技术资料及图纸的，应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付乙方。
2、甲方将技术资料及图纸交付乙方之次日前，乙方应当进行检验。乙方发现图纸不符合约定或技术要求不合理，应当即时通知甲方；甲方应当在收到乙方书面通知两日内书面回复，提出修改意见。
3、乙方提供技术资料及图纸的，应当在本合同签订之日起日内将技术资料及图纸交付甲方。
4、乙方将技术资料及图纸交付甲方之次日前，甲方应当进行检验。甲方发现图纸不符合约定或技术要求不合理，应当于当日通知乙方。乙方应当于收到甲方通知之日起两日内做出修改。
四、质量要求：
1、乙方加工产品应当符合标准。
2、乙方按甲方质量要求和图纸，先做规格样品，由双方代表当面封存样品，作为验收的依据。（也可不约定此项目）
五、加工成品验收：
1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方进行验收。甲方应当于收到乙方通知之日起三日内进行验收。
2、验收以合同规定的质量要求、图纸和封存样品为标准，数量以合同规定为标准。
3、乙方加工成品经验收不符合质量要求的，甲方有权要求乙方修理、重作；造成甲方损失的，有权要求乙方赔偿损失。
4、乙方加工成品交付后，甲方在时间内发现加工成品不符合质量要求的，仍有权要求乙方修理、重作；造成甲方损失的，有权要求乙方赔偿损失。
六、加工成品交付：
1、乙方应于_______年_______月_______日将产品全部送至甲方仓库，地址为。甲方如指定北京市以外的交付地点，应承担乙方因此而多支出的费用。
2、任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须事先与对方达成书面协议，并按协议执行。
3、实际交付日期，乙方自行送达的，以甲方在乙方送货单上或承运单位货运单据上签收的日期为准。
4、乙方交付的加工成品超过约定数量的，甲方认可的，就超过的部分按照超过的比例支付报酬。
七、报酬及支付：
1、甲方应支付乙方的加工报酬为：每件元（或总报酬元）
2、报酬的支付采取以下方式
a甲方应于_______年_______月_______日支付乙方元，于_______年_______月_______日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日内支付。乙方应于每次收款同时将发票给付甲方。发票作为双方结算依据。
b甲方于乙方每交付件时给付甲方元，乙方于收款时向甲方出具收据。收据作为双方结算的依据。收据载明款额累计达到元，由乙方向甲方开具发票，同时收回相应款额的收据。
加工承揽合同案例 第17篇
附：加工承揽合同样本
加工承揽合同
订立合同双方：
承揽方：××县木具厂
以下简称甲方
定作方：××县百货公司
以下简称乙方
甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守.
第一条加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
名│规格（长，宽，高cm）│ 单位 │ 数量 │ 备注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜台
│130X40X 90
│件│120 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料台面柜台
│180X100X95
│件│10│其中不│
│带抽屉│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面柜台
│180X100X95
│件│20│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布货架
│180 X40X200
│件│10│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百货电器货架
│180X80X 200
│件│5 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百货货架
│180X50X 200
│件│80│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二条加工成品质量要求：
一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做.
三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便.
四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据.
第三条原材料由甲方提供.
第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方.因此造成的损失，由乙方赔偿.
第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元.
第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明.
第七条交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货.任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续.
第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担.
第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担.运输造成的损失，由甲方负责.
第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款20000元（贰万元）.甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款.乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还.
第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款.
第十二条甲方的违约责任
一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿.
二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿.
三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失.
四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金.
五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20％的违约金.
六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收.
第十三条乙方的违约责任
一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失.
二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30％的违约金.
三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失.
四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人*银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金.
五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失.
六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用.
第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任.但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失.
第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉.
本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效.
本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份.
甲方：××县木具厂（盖章）
代表人：黄*新（签名）
地址：七都镇
电话：
开户银行：××县支行七都镇营业所
账户：
乙方：××县百货公司
代表人：王新法
地址：城关中山街5号
电话：
开户银行：××县支行
账户：
一九八五年一月二十五日
加工承揽合同案例 第18篇
加工承揽合同模板一
订立合同双方：
承揽方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│规 格│单 位 │数 量│备 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ ││ ││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二条 加工成品质量要求加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据)
第三条 原材料的提供办法及规格，数量，质量1.用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。2.用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3.原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。)
第四条 技术资料，图纸提供办法1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。3.定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。)
第五条 价款或酬金价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。)
第六条 验收标准和方法1.按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。)
第七条 交(提)货的时间和地点1.交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。2.交(提)定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的，按约定的方法计算。)
第八条 包装要求及费用负担
第九条 运输办法及费用负担
第十条 结算方式及期限
第十一条其他如：1.根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。2.根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还。等等。)
第十二条承揽方的违约责任：
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。
三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。
四、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元;(合同中无具体规定的，应当比照中国人*银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____%(10%--30%幅度)或酬金总额的_____%(20%--60%幅度)违约金。
六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。
七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。
九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。
十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。
第十三条 定作方的违约责任：
一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。
二、中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%--30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________%(20%---60%的幅度)违约金。
三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。
五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人*银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。
六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
七、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。
第十四条 不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任;在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条 纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份，交_______(如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关)各留存一份。
定作方：____________________(盖章)
代表人：____________________(盖章)
地址：________________________________
电话：________________________________
开户银行：____________________________
帐号：______________________________
承揽方：__________________________(盖章)
代表人：__________________________(盖章)
地址：_________________________
电话：_________________________
开户银行：_____________________
帐号：_________________________
加工承揽合同模板二
订立合同双方：
承揽方：县木具厂 以下简称甲方
定作方：县百货公司以下简称乙方
甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
第一条 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 规格(长，宽，高cm)│ 单位 │ 数量 │ 备注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜台│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料台面柜台│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │带抽屉│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面柜台│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布货架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百货电器货架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百货货架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二条 加工成品质量要求：
一、材种：柜台，货架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按图纸所标尺寸做。
三、严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。
四、甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。
第三条 原材料由甲方提供。
第四条 图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。
第五条 工程价款：按核定价格单计算款25000元。
第六条 验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。
第七条 交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货。任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。
第八条 包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担。
第九条 运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。
第十条 本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款20000元(贰万元)。甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。
第十一条 结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。
第十二条 甲方的违约责任
一、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
二、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
三、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
四、甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金。
五、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。
六、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
第十三条 乙方的违约责任
一、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
二、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金。
三、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
四、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人*银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
五、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
六、乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。
第十四条 不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第十五条 本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效。
本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。
甲方：县木具厂(盖章)
代表人：黄*新(签名)
地址：七都镇
电话：
开户银行：县支行七都镇营业所
账户：
乙方：县百货公司
代表人：王新法
地址：城关中山街5号
电话：
开户银行：县支行
账户：
加工承揽合同模板三
合同编号：________
定作方：_________(甲方)
承揽方：________(乙方)
签订日期：____年__月__日
签订地点：__________
经充分协商，签订本合同，共同信守。
1.品名(或项目)、数量及价款：
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型号、规格│计量单位│数量│价款或酬金│交(提)定作物│
│名称或项目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│
││ │││单价│金额│ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││ │││││ │
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合计金额(人民币： )佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分│
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半制品)及主要辅料规定：
(1)甲方向乙方提供部分：
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型号、规格│计量单位│数量│单价│金额│ 提供日期 │消耗定额 │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
││ │││││ │ │
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
质量要求：
检验及提供方法：_________
价款处理方法：__________
(2)乙方提供部分：
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及产地│型号、规格│质量要求│允许使用代用品名称及规定 │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│ │ ││ │
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3.加工方法及质量、技术标准和负责期限：___________
4.包装要求及费用负担：_____________
5.交(提)定作物办法(包括运输方式和费用负担)、地点：_____
6.验收标准、方法和期限：________
7.给付定金数额、时间、方法：________
8.结算方式和期限：___________
9.违约责任：____________
10.其他：_____________
未尽事宜由双方另行协商。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
││定作方│承揽方│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 单位名称 │ (盖章)│ (盖章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 签约代表 │ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│地址│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│电话│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│电挂│ │ │
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 开户银行及帐号│ │ │
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保证单位│
│ (盖章)(盖章) │
└──────────────────────────────────┘
加工承揽合同案例 第19篇
订立合同双方：
承揽方：××县木具厂以下简称甲方
定作方：××县百货公司以下简称乙方
甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守.
第一条加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│规格（长，宽，高cm）│单位│数量│备注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜台│130X40X90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料台面柜台│180X100X95│件│10│其中不│
│││││带抽屉│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面柜台│180X100X95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布货架│180X40X200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百货电器货架│180X80X200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百货货架│180X50X200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二条加工成品质量要求：
一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做.
三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便.
四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据.
第三条原材料由甲方提供.
第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见.甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方.因此造成的损失，由乙方赔偿.
第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元.
第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收.验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准.双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明.
第七条交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货.任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行.交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续.
第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担.
第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担.运输造成的损失，由甲方负责.
第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款20000元（贰万元）.甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款.乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还.
第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款.
第十二条甲方的违约责任
一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿.
二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿.
三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失.
四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金.
五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20％的违约金.
六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收.
第十三条乙方的违约责任
一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失.
二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30％的违约金.
三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失.
四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金.
五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失.
六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用.
第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任.但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失.
第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉.
本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效.
本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份.
甲方：
代表人：
地址：
电话：
开户银行：
帐号：
乙方：
代表人：
地址：
电话：
开户银行：
帐号：
加工承揽合同案例 第20篇
承揽方：____________________________________
地址：____________
邮码：____________
电话：____________
法定代表人：____________
职务：____________
定作方：____________________________________
地址：____________
邮码：____________
电话：____________
法定代表人：____________
职务：____________
定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条加工成品
第二条加工成品质量要求
第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量
1.（用承揽方原料完成工作的）,承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2.（用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额）。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。
3.交（提）原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。
第四条技术资料、图纸提供办法
1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。
2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条价款或酬金
价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。
第六条验收标准和方法
1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。
3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
第七条交货的时间和地点
1.交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。
2.交（提）定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的,按约定的方法计算。
第八条包装要求及费用负担
第九条运输办法及费用负担
第十条结算方式及期限
第十一条其他约定
第十二条承揽方的违约责任
一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款；不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。
二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。
三、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等）,应当向定作方偿付违约金____元；（合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金）以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。
未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%（10%～30%）或酬金总额的_
___%（20%～60%）的违约金。
六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。
七、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位（人）,除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。
九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。
十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。
第十三条定作方的违约责任
一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。
二、中途废止合同,属承揽方提供原村料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%（10%～30%幅度）的违约金；不属承揽方提供原材料的`,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%（20%～60%的幅度）违约金。
三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。
四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。
五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。
六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。
七、变更交付定作物地点或接收单位（人）,承担因此而多支出的费用。
第十四条不可抗力
在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。
第十五条纠纷的处理
加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决；协商不成按（）项处理：
1.向仲裁机关申请仲裁；
2.向人民法院起诉。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份,交____________（如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承揽方：________________________
代表人：________________________
____年____月____
加工承揽合同案例 第21篇
承揽方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
第一条
甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称
质量要求
计量单位
加工费
第二条
加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称
完工时间
检验时间地点
检验标准与方法
包装标准
包装费承担
第三条
加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称
交付时间
交付地点
运输方法
运输价款承担
第四条
乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称
质量要求
计量单位
图纸、技术资料及交付时间
第五条
原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称
交付时间
交付地点
交付数量
包装要求
检验方法
运输方法和运费承担
第六条
加工费结算办法与时间
第七条
乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。
第八条甲方的违约责任
1．甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
2．甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的`损失由甲方赔偿。
3．因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
4．甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx‰偿付违约金。
5．甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx％的违约金。
6．由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
第九条乙方的违约责任
1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
2．乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx％的违约金。
3．乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
4．乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
5．乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
6．乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。
第十条声明及保证
（一）甲方：
1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
（二）乙方：
1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十二条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条通知
1．根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2．各方通讯地址如下：xx。
3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条争议的处理
1．本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。
2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：
（1）提交xx仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
第十五条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十六条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十七条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。
承揽方（盖章）：xxxx定作方（盖章）：xxxx
法定代表人（签字）：xx法定代表人（签字）：xx
地址：xxxxxx地址：xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
签订地点：xxxx签订地点：xxxx
加工承揽合同案例 第22篇
订立合同双方：
承揽方：县木具厂 以下简称甲方
定作方：县百货公司以下简称乙方
甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
第一条 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 规格(长，宽，高cm)│ 单位 │ 数量 │ 备注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜台│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料台面柜台│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │带抽屉│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面柜台│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布货架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百货电器货架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百货货架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二条 加工成品质量要求：
一、材种：柜台，货架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按图纸所标尺寸做。
三、严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫;塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便。
四、甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。
第三条 原材料由甲方提供。
第四条 图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。
第五条 工程价款：按核定价格单计算款25000元。
第六条 验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明。
第七条 交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货。任何一方如要求提前或延期交(提)货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。
第八条 包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算，共计980元，全部费用由乙方负担。
第九条 运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按2元计算，共计490元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。
第十条 本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款20000元(贰万元)。甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。
第十一条 结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。
第十二条 甲方的违约责任
一、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的'，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
二、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
三、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
四、甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金。
五、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。
六、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
第十三条 乙方的违约责任
一、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
二、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值30%的违约金。
三、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
四、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
五、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
六、乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用。
第十四条 不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第十五条 本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效。
本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。
甲方：县木具厂(盖章)
代表人：黄华新(签名)
地址：七都镇
电话：
开户银行：县支行七都镇营业所
帐号：104750
乙方：县百货公司
代表人：王新法
地址：城关中山街5号
电话：
开户银行：县支行
帐号：003485
加工承揽合同案例 第23篇
甲方：
乙方：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的`原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。
一、程概况
1、工程名称：轻型钢架棚
2、工程地点：镇平工业园区，华宇塑料制品有限公司
二、工程承包范围
1、面积：61。3×44。3=2715。59平方，附工程详单，见—3
2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料（本钢架棚所有材料允许误差±0。3mm）含土建。
3、工程造价165元/㎡，总造价448072。35元。
4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。
5、土建工程结束后开始施工，天交工。（备注：除不可抗拒外因素）。年内保证维护正常使用。
6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入保险，如发生工伤事故等事宜，由乙方从保险金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。
7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付三万元的违约金。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年月日
加工承揽合同案例 第24篇
订立合同双方：
承揽方：××县木具厂以下简称甲方
定作方：××县百货公司以下简称乙方
甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守．
第一条加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│规格（长，宽，高cm）│单位│数量│备注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜台│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料台面柜台│180x100x95│件│10│其中不│
│││││带抽屉│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面柜台│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布货架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百货电器货架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百货货架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二条加工成品质量要求：
一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做．
三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便．
四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据．
第三条原材料由甲方提供．
第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见．甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方．因此造成的损失，由乙方赔偿．
第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元．
第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收．验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准．双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明．
第七条交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货．任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行．交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续．
第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按４元计算，共计９８０元，全部费用由乙方负担．
第九条运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按２元计算，共计４９０元，全部费用由乙方负担．运输造成的损失，由甲方负责．
第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款２００００元（贰万元）．甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款．乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还．
第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款．
第十二条甲方的违约责任
一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿．
二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿．
三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失．
四，甲方逾期交付定作物的`，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金．
五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值２０％的违约金．
六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收．
第十三条乙方的违约责任
一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失．
二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值
３０％的违约金．
三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失．
四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金．
五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失．
六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用．
第十四条不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任．但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失．
第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉．
本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效．
本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份．
甲方：××县木具厂（盖章）
代表人：黄华新（签名）
地址：七都镇
电话：６６．８９７１
开户银行：××县支行七都镇营业所
帐号：１０４７５０
乙方：××县百货公司
代表人：王新法
地址：城关中山街５号
电话：３３．７３４７
开户银行：××县支行
帐号：００３４８５
一九八五年一月二十五日