机械安装合同协议书 第1篇
需方：__________供方：__________
电话：__________电话：__________
传真：__________传真：__________
联系人：__________联系人：__________
联系地址：__________联系地址：__________
根据《_政府采购法》、《_民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
一、商品名称、种类、规格、单位、数量、含税价格
序号_________产品名称_________产品型号_________品牌数量_________(台)单价_________(元)总金额_________(元)备注____________________________________
总计大写：人民币_________元整
二、交货安装期
双方确认开工后50个日历日交货并安装调试完毕。
三、质量保证
供方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
四、权利保证
供方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
五、运输方式
供方自行选择合适的货物运输方式。如需方指定物流运输方式，应在供方发货之日前提出，且运输费用由需方承担，运输的风险从需方指定的物流公司接货起转移至需方。
六、交付和验收
1、交货时间：_________
2、交付地点：_________
3、供方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给需方，如有缺失应及时补齐。
4、需方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，供方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。乙方逾期不验收导致视同验收合格的，物流清单或者乙方快递的告知函即为验收合格的凭证。
5、需方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向供方提出，供方应自收到需方书面异议后五个工作日内及时予以解决。
七、安装和培训
1、需方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
2、供方负责需方有关人员的培训。培训时间、地点：需方指定地点培训有关人员。
八、售后服务、保修期
1、 免费送货上门，免费安装、调试。
2、软件产品具备原厂家合法渠道的全新正品，所有产品需完全满足招标文件所述要求，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期内免费保修，终身有偿维修。
3、货物保修起止时间：质保期从验收合格之日起12个月。
九、结款日期及结算方式：
1、付款方式：双方同意按照以下第_________中方式进行付款：
合同签订后7个自然日内，需方向供方支付100%的货款，供方收到全部货款后安排发货、交货;
合同签订后_________个自然日内，需方应向供方支付_________ %的`货款作为定金，共计人民币_________元(大写_________)。项目验收后_________个自然日内支付其余_________%的货款，共计人民币_________元(大写_________ );
项目验收后_________个自然日内，需方应向供方支付100%的货款;
2、所有权保留：需方在付清全部货款前，货物所有权归供方所有。
3、支付方式：电汇
十、发票开具时间及类型
1、需方收货完毕且提供完整开票信息后_________日内开具。
2、发票类型: 【 】增值税普通发票【 】增值税专用发票(若需增值税专用发票，请提供开票信息)
十一、违约责任：
1、需方延期付货款的，每天向供方偿付延期货款额万分之五滞纳金。逾期超过60日的，供方有权解除合同，需方应向供方支付为维权至产生的律师代理费，交通费等费用，滞纳金计算至需方付清货款时止。
3、供方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额万分之五的违约金，超过60日的，需方有权解除合同，并追究供方的违约责任货款必须汇到供方书面指定的银行帐号，否则，视为需方未按合同约定履行付款义务，供方有权要求需方继续履行付款义务，并追究需方逾期付款的违约责任。
4、本合同约定的交货方式、收货地点有误或变更，须需方提供盖章书面文件通知供方，由此产生的费用由需方承担。因需方通知有误或通知不及时，致使本合同交货出现的问题，供方不承担任何责任。
5、供方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由供方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
十二、不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、合同争议解决
1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由需方承担;货物不符合标准的，鉴定费由供方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向南宁仲裁委员会依法申请仲裁。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
十四、合同生效及其它
1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等效力。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
需方(盖章):__________供方(盖章):__________
代表人：__________代表人:__________
合同签订日期：__________年_________月_________日合同签订日期:__________年_________月_________日
账户名称：__________账户名称：__________
开户银行：__________开户银行：__________
银行账户：__________银行账户：__________
税号：__________税号：__________
地址电话：__________地址电话：__________
机械安装合同协议书 第2篇
甲方：______________________
乙方：______________________
甲方将西航住宅新区(E区)、龙山花园、室外消防系统和泵房整个消防工程委托给乙方施工，为明确双方职责，保证工程顺利完成，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守执行。
一、工程项目及承包方式
1、工程项目：西航住宅新区(E区)、龙山花园、室外消防、泵房及防排烟工程，具体项目详见工程预算书。
2、承包方式：以包工包料一次性承包。
3、工程造价：工程安装预算总价为人民币叁佰伍拾万元(若不开发票，则扣回相应的税金费用)。
二、工程工期
1、紧随土建、装修工程进度进行管线敷设，待装修施工队伍完全退场后，于壹月内安装好消防设备和完成设备的调试开通。
2、施工过程中如发生下列情况之一的，经双方现场代表签定确认后，工期顺延。
(1)因受水、电原因影响安装及调试的`;
(2)遇到人力不可抗拒的灾害而引起的延误工期的。
三、甲方职责
1、对工程进度、工程质量进行监督，会同乙方检查隐蔽工程办理中间交工验收手续，负责及时签证和有关隐蔽实验记录签字以及其他事宜，解决有关事宜并协助乙方搞好施工现场保卫工作。
2、负责安排工作间、施工场所，并提供施工所需之水、电、协调施工现场各单位间相互交叉作业所遇到的问题。
3、本工程竣工通知三天内，配合乙方办理交工验收手续，并协助安排整体验收工作。
四、乙方职责
1、根据甲方确认后的工程设计图纸组织施工，保质保量按时完成。
2、在施工过程中，根据现场实际情况认为需要改变施工方案的，应及时通知甲方，待甲方同意后方可按新的方案施工。
3、乙方在施工中，应加强对本单位职工的安全教育，做好现场安全和保卫工作，确保按安全操作规范施工，消防施工的安全责任由乙方自负。
4、调试期间乙方通知甲方派专人到场跟班熟悉操作规程并上报消防监督部分备案。
5、乙方在工程竣工时应及时通知甲方办理工程实际工程量验收及相关手续。
五、验收方法及标准
1、工程验收：甲、乙双方以施工图、说明书、消防审核意见书、会审纪要及验收技术规范为依据进行。
2、电气设备及线路和气体管道按国家标准及消防规范进行验收。
2、所有消防设备、材料均应有明确产品品牌、质量要求、管厚，且符合设计和消防技术标准要求，材料进场须经甲方验收合格后方可使用，并提供产品品牌证书、质保资料、内业资料。
六、工程款支付方式本合同签订之日至主管材料进场后10天，甲方预付25%工程款;待主设备进场安装完善后再付25%工程款;其余待消防验收合格及相关竣工验收手续完善后30天付工程决算价45%;余5%为壹年保修期满后付清(若壹个月内未能付还工程款，按月息计算利率)。(付款以现金形式支付)
七、工程保修期从验收合格后实际投入使用开始算起，免费维修壹年，保修期内非质量原因造成的损失，其修理费由甲方负责。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效，至工程验收合格决算付清之日失效。
甲方：______________________乙方：______________________
负责人：______________________负责人：______________________
代表：______________________代表：______________________
电话：______________________电话：______________________
开户银行：______________________开户银行：______________________
账号：______________________账号：______________________
签订日期：______________________年______________________月______________________日
机械安装合同协议书 第3篇
使用单位：_________ (以下简称甲方)
安装∕拆卸单位：_________(以下简称乙方)
为明确双方当事人的权利义务，依照《_合同法》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原_令第166号)的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商就建筑起重机械的安装/拆卸(以下简称安拆)相关事宜达成协议如下：
一、机械安拆费用计算与支付
1、机械安拆费用明细表(如不够用可另附表格)
2、甲方支付乙方机械安拆总费用_________元，乙方提供的机械安拆服务包括设备的现场吊装、安(拆)、顶升(加节)、附墙、检验、维修等项工作。
3、甲方自合同签订之日起应配合乙方开展安拆管理工作，在机械设备安装完毕经检测、验收合格后_________日内一次性支付给乙方安拆费用_________元;顶升(加节)、附墙(含锚固)按_________元/道按月支付，机械设备拆卸完工后_________天内甲方付清余款;若分批安拆，甲方根据每台机械设备安拆时间分次付款。
4、支付方式：
二、项目名称、安装地点、安拆高度、相关负责人
项目名称：机械安拆
地点：_________
安装高度：首次安装高度_________米，最终安装高度：_________米，附墙_________道。
机械安装合同协议书 第4篇
1、出租方机械因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个工作日，扣租金（月租费/30），如果一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣除半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金。
2、出租方未按时进入工地、未近质量数量提供机械应扣、罚租金5000元；
3、出租方机械或服务不能满足承租方要求，承租方有权进行处罚，直至解除合同；
4、双方发生争执，可协调解决或向人民法院起诉，双方约定管辖法为合肥中级人民法院；
5、本合同未涉及的条款，双方可签订补充协议；
6、本合同经双方企业法定代表人或委托人签字并加盖公章后，方能生效；
7、本协议两份，双方各执其中一份；
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承租方：__________（简称甲方）
出租方：__________（简称乙方）
依据《xxx合同法》、《xxx建筑法》等相关法规、规章的规定，遵循平等、自愿、互利的原则，合同双方就设备租赁事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
机械安装合同协议书 第5篇
甲方：__________
乙方：__________
__________露天煤矿采煤、剥离工程在施工合同的实施过程中为了创造更加安全、高效的施工环境，切实搞好本项目安全生产的管理工作，本项目矿主(_____露天煤矿)以下简称“甲方”与工程承包人(_____建设工程有限公司)以下简称“乙方”续订本安全生产合同：
一、合同期限：
从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、甲方责任：
1、严格遵守国家有关《安全生产》的法律法规，认真执行工程承包中的有关安全要求，成立五人以上并有乙方参与的安全生产管理机构。
2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，坚持“管生产必须管安全”的原则，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达上级有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
三、乙方职责：
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，机械操作规程等相关安全生产的规定，严格履行工程承包合同中有关安全生产的各项条款。同时成立“安全生产”领导小组。
2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，“管生产必须管安全”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。建立健全各项安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产教育、培训。督促检查、评比等活动。各级领导、工程技术人员、安全生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。加强项目经理和生产工人(包括临时雇用的民工)的安全生产管理。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法，违禁、暴力或妨碍治安的行为。在施工过程中如遇到疾风暴雨等恶劣天气而不能施工时，应及时撤离到驻地或安全地带。司机不得开车返回驻地。
5、乙方参加施工的人员，上岗后应到本地派出所办理暂住证等相关手续，必须接受安全技术教育，熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗作业。对于从事电气、起重、建筑登高架调配作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车等特殊工种的'人员，须做到持证上岗，未经过专业机构培训、未获得安全操作合格证和驾驶证，不准上岗，项目经理必须承担相应的管理责任和安全责任。
6、乙方须加强火区及生产区道路的灭火工作，高度重视火区的灭火安全管理，对火灾事故负全部责任。
7、对于易燃易爆的材料应由专管人员妥善保管，配备足够的消防设施，所有施工工人都应熟悉消防设备的性能和使用方法，乙方不得将任何种类的爆炸物品给予、易货或以其它任何方式转让给他人，也不允许和容忍上述的行为在自己的眼皮下发生，一旦觉察及时阻止或举报。
8、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人员和安全检查人员应戴安全帽，夜班人员须穿夜光服并随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9、严禁无证上岗、严禁酒后上班、严禁超速和违章行驶、严禁违规和冒然作业。
10、所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，严禁使用不合格的机械、设备和劳动保护用品。
11、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的安全生产事故应急预案;如果发生安全事故，严格按照《_关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它相关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关的责任人。
12、因乙方管理不善，不论矿内矿外发生安全事故，造成人员伤亡和财产设备损失，乙方负全部责任，积极主动处理善后事宜，并承担全部经济赔偿责任。如果因乙方处理不当或推脱责任而给甲方造成不良影响和损失，甲方有权对乙方进行经济处罚直至解除合同。
四、违约责任：
如因甲方或乙方违约造成安全事故，由违约方承担相应的经济和法律责任。
五、合同执行过程中发生争议或合同有未尽事宜双方协商解决，协商不成时申请当地仲裁机构仲裁或向_____法院提起诉讼。
六、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方：_____
法定代表人：__________
代理人：__________
乙方(章)：_____
法定代表人：__________
代理人：__________
合同签订日期：_____年_____月_____日
机械安装合同协议书 第6篇
甲方：身份证号：
乙方：
丙方：
根据《中年人民共和国合同法》及甲乙丙三方协商约定，就甲方住宅安装电采暖设备达成如下条款：
一、合同标的物及规模：该建筑位于阳城县北留镇南岭村，安装蓄热型电采暖暖气片，根据户主房间布局和采暖要求实施安装。并对本项目进行调试，培训以及售后。
二、工程造价：大写：仟佰拾元。小写：
三：技术要求：乙方所安装的产品应满足相关产品的标准技术要求。
四、安装范围：乙方负责免费安装60-70平米（合5500元）的配套产品。超出部分由用户自筹。甲方负责将主电源接接至设备跟前。
五、工程的工期和安装，调试。
1：乙方负责免费安装，调试及培训。
2：乙方安装时须对现场地的其它设备，设施进行良好的保护措施,乙方对安装人员进行安全培训，在安装过程中出现的一切事故由乙方承担。
3：甲方负责乙方在施工中水，电的畅通，并且对障碍物的`移除。
六：工程验收：
验收的标准：根据乙方的设计方案，参照相关国家，行业设计，安装及工程验收技术规范，以及县政府相关部门的标准为依据。
七：安装时间：自___年__月__日至___年__月__日。
八：售后服务：
1：质量保证为设备调试，验收合格签字后，乙方对所提供的设备在五年内正常使用过程中损坏的部件免费更换或维修，保修期内非甲方人为原因出现质量及安装问题，由乙方负责。
2；乙方为客户提供24小时咨询服务，用户报修24个小时内到达用户现场，及时排除故障，恢复正常运行。
3：乙方为甲方免费培训，以便正常使用和维护系统。并提供使用说明书等技术资料。
4：质保期外乙方为甲方提供部件只收取材料成本费，不收取维修费。
九：付款方式：在签订合同后，除乙方按照配套产品之外，所需材料由甲方承担。
十：解决纠纷办法：签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。若协商不成可向当地人民法院提起仲裁。
十一：丙方作为合同的见证方对合问协议约定和款项不承担任何责任。
十二：本合同未尽事宜，由双方协商处理。
十三：本合同一式四份，由甲乙丙各持一份。镇政府留存一份。自签订之日起生效。
甲方：(签字)丙方：(盖章)
乙方：(盖章)
签约日期：___年__月__日
机械安装合同协议书 第7篇
甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效，至工程验收合格决算付清之日失效。
甲方：_________负责人：_________代表：_________电话：__________________开户银行：___________________________账号：___________________________
乙方：_________负责人：_________代表：_________电话：__________________开户银行：___________________________账号：___________________________
签订日期：_________年_________月_________日
机械安装合同协议书 第8篇
甲方：建设单位(以下简称甲方)
乙方：施工单位：(以下简称乙方)
根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
1.工程名称：
2.工程内容：
a.钢屋架制作安装，彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及￠100PVC雨落管安装，跨度24m，长度，柱距为，檐口高度7m，不含门窗、基础。彩板封面——单面，维护墙。
b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑，细杆、墙面加固。
c.材料的规格
墙面、屋顶彩板厚度∫=
房面水平支撑：114×3cm焊管
细杆：114×壁厚3cm
墙面剪刀叉：￠16的圆钢
墙面套管：￠32镀锌焊管140×40××20
注：(所有钢制结构必须刷两遍防锈漆和一道面漆，连接焊点须正规操作)
3.工程单价及造价：单价为208元/m2(不含税)，其中包括人工、机具、机械、材料、租赁、安全措施费、劳保等费用，具体结算按甲方现场实际收方结算。
4.工程款支付：乙方完成整个工程的50%时，甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款，余款(除质保金外)在10天内经甲方验收合格后，一次性付清所有余款
第二条工程质保
该工程质保期壹年，并扣合同总价款的'3%作为质保金;如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。
第三条施工工期及施工措施
1、合同签订后，甲方基础工程完成后及时通知乙方，乙方立即进场施工，工期为30天，除不可抗力因素(如下雨)工期可适当顺延。
2、工程质量：按甲方要求进行施工，质量要求达到合格。
第四条甲方责任和义务
1、甲方派
2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题。
3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地。
第五条乙方责任和义务
机械安装合同协议书 第9篇
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、 工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围
1、工程承包范围：见技术合同
三、合同工期：
四、工程质量标准：
五、合同价款
六、组成合同的文件：
1、本合同合同书;
2、中标通知书;
3、技术合同和安全合同;
4、投标书及其附件;
5、本合同专用条款;
6、本合同通用条款;
7、标准、规范及有关技术文件;
8、图纸;
9、工程量清单;
10、工程报价;
11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。
双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
______年______月____日______年______月____日
机械安装合同协议书 第10篇
甲方：
乙方：
1、 合同总则：
甲、乙双方根据《_合同法》及相关规定、本着友好、平等协商的原则。甲方委托乙方为该项目( )提供( )设备、安装施工任务制定本合同条款，以明确合同双方的权利和责任。
甲方权利和义务
1. 甲方提出施工具体要求。
2. 在工程施工中，甲方应积极配合，为乙方顺利完成施工任务给予支持和方便。指定专人配合乙方工程范围的工作，协调工作。在合同项目的执行期间，为了项目的顺利实施，甲方应当向乙方提供一切便利条件，包括乙方项目经理要求甲方提供项目实施必要的支持。
3. 在施工过程中，如甲方需要增加材料设备或工作量，甲乙双方现场办理工程洽商。
4. 按本合同规定及时付款。
乙方责任
1. 乙方应选派优秀的技术人员及施工人员进行项目的实施，按照合同中有关条款明确的.设计、按质、保量、及时、完成项目。
2. 合同内容，以及乙方在谈判、签署及履行本合同过程中知悉的任何有关甲方的信息和甲方用户信息。
3. 保设备质量和施工质量。无特殊情况，应确保按期竣工。
4. 遵守现场管路规定，安全、文明施工，如因乙方人员违反操作规程或有关规定，出现设备或人身安全事故，责任自负。
2、 合同总金额及支付条款
1.本工程合同金额为：￥大写：(人民币) 。
2.付款方式
1)本合同自签定当日，甲方支付乙方合同总额的%，即：。乙方收到本期款后，将马上部署派布线系统材料及施工工具进场，施工人员进场开始进行布线管路施工和穿线。
2)设备工程全部完工，甲乙双方共同验收合格后三日内，甲方向乙方支付合同总额的 %，即：大写：(人民币) 。
3)乙方收到甲方款后，全部设备和材料正式移交甲方使用。
4)付款以汇款、支票或现金方式均可。乙方在收到每笔合同款后3日内向甲方开局正式发票。
3、 供货及设备验收(货)
1.交货地点：甲方所在地：
2.工期为：天。
3.乙方将根据工程实施计划进度，将工程所需设备及时运送到位(不可抗力除外)。
4. 乙方保证提供的材料与设备是全新的、高质量的、符合合同要求的，乙方保证设备的正常运行使用。
5. 设备验收：设备到达现场前一天，由双方项目负责人员负责设备的验收。
4、 合同生效及其它
1.本合同自甲、乙双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。
3.本合同未尽事宜，甲、乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。
甲方盖章： 乙方盖章：
甲方代表人签字： 乙方代表人签字：
甲方指定联系人： 乙方指定联系人：
机械安装合同协议书 第11篇
甲方：____乙方：____
根据《_合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
第一条装拆机械设备的名称、型号、机号、数量、高度和附墙
第二条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、项目经理：
第三条：甲方职责
1、负责施工场地平整、道路畅通、临电到位。
2、负责提供设备基础和附着装置隐蔽工程的验收合格资料。
3、协助乙方对装拆过程中的`安全进行监护。
4、提供乙方在装拆过程中所需的气割和焊接设备。
5、负责在装拆过程中所需的电源设施，夜间作业提供充足的照明。
6、协助乙方做好机械设备装拆前的安全技术交底和安装结束后参与安装验收。
第四条：乙方职责
1、向甲方提供企业营业执照复印件，二级以上起重机械设备装拆资质复印件和企业装拆作业人员特种作业有效证件复印件。(复印件全部要装拆单位加盖法人章)。
2、乙方负责编制规范的机械设备装拆施工方案(方案必须在装拆前三天报甲方审批)，制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。安装完毕后，乙方应进行自检，出具自检合格证明，并向甲方进行安全使用说明，负责组织验收，报市检测中心检测，待检测合格后将有关证件交甲方存档或安监站备案。
3、乙方在装拆前负责对作业人员安全交底，指派专人在装拆现场负责安全工作。
4、乙方在装拆过程中，严禁违章指挥和违章作业。
5、对装拆过程中的安全、质量负责，并承担因作业所造成的事故责任及一切损失费用。
第五条：安装、运输、拆除标的
第六条：设备装拆的付款方式：
第七条：违约责任：
1、甲乙双方应根据合同法中的有关规定严格执行，违约方按合同法有关规定处理。
2、乙方按装拆施工方案要求进行装拆，确保装拆安全，按期完成装拆任务，每逾期一天乙方承担1000元的违约金。
第八条：其它：
第九条：装拆时间____年____月____日至____年____月____日
第十条：依据《_安全生产法》规定，双方另订安全协议。
第十一条：本合同一式____份，双方各执____份。
甲方(盖章)：____乙方(盖章)：____代表人：____代表人：____电话：____电话：
签约日期：____年____月____日
机械安装合同协议书 第12篇
委托方：______________(甲方)
安装方：______________(乙方)
甲方将建筑机械项目委托给乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签定本协议，双方必须严格执行。
一、工程概括：
1.工程名称：______________
2.工程地址：______________
3.工程项目期限：自____年____月____日起开工至____年____月____日止完工。
二、协议内容：
1.甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2.甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员;应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3.甲乙双方在施工前要认真勘察现场：
(1)工程项目应由乙方编制施工组织设计;
(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
4.甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
5.施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6.施工期间，乙方指派2同志负责本工程项目的有关安全工作;甲方指派1同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、规定。甲乙双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全，共同预防事故发生。
7.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产管理为各种规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。
8.在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。
9.甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
10.由租赁方提供的机械设备，在安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
11.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检查。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。
12.甲乙双方的人员，对施工现场的各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
13.特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
14.遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。
15.甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
16.本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式四份，甲、乙方各执一份、监理一份、安监站一份备案。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
______年______月____日______年______月____日
机械安装合同协议书 第13篇
甲方：
乙方：
兹由甲方需要安装磨粉设备，经甲乙双方协商达成以下协议：
一、此安装工程包括基础工程、设备吊装、设备安装、直至可以调试运转。
二、工程总费用为贰拾叁万人民币(其中基础工程万元，设备吊装2万元，设备安装万元)。
三、付款方式：施工人员进场付伍万元人民币，主机吊装就位后付拾万元，余款待施工结束并经验收合格后扣除5%质保金后一次性付清。
四、施工过程中乙方应按相关规范操作施工，所有安全责任由乙方承担，与甲方无关。
五、施工过程中严格按图施工，否则造成损失由乙方承担。
六、自开工之日起45个太阳日完工。
七、未尽事宜，另行商议解决。
八、此合同一式两份，双方各执一份，若有违约需付对方伍万元违约金。
以上合同经双方签字(盖章)后生效，双方不得违约。
甲方： 乙方：
年 月 日
机械安装合同协议书 第14篇
甲方： 北京国能子金电气技术有限公司
乙方：
甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定，为确保施工现场安全生产，双方就设备现场安装事项协商一致，订立本协议书。
1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责。
2、乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。
3.甲方提供施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，自带功率表配电盘；
4.甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。
5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。
6、乙方要保障施工现场的消防安全。
7、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。
8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。
9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，如工作服、安全帽等，并监督、教育其正确佩戴和使用。
10.乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。
11.高空作业必须佩戴安全带，安全帽等，并正确使用。
12.乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责，出现的`任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。
13.乙方要对所施工的设备的安全、质量负全责。
14.乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。
15.乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。
14、乙方要服从甲方统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。
15、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。
本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。
甲方：北京国能子金电气技术有限公司 乙方
责任代表签字 责任代表签字
年 月 日 年 月 日
机械安装合同协议书 第15篇
甲方：北京xx子金电气技术有限公司
乙方：
甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定，为确保施工现场安全生产，双方就设备现场安装事项协商一致，订立本协议书。
1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责。
2、乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。（自愿退股协议书）
3、甲方提供施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，自带功率表配电盘；
4、甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。
5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。
6、乙方要保障施工现场的消防安全。
7、乙方对的'施工用电设备和用电安全全面负责。
8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。
9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，如工作服、安全帽等，并监督、教育其正确佩戴和使用。
10、乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。
11、高空作业必须佩戴安全带，安全帽等，并正确使用。
12、乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。
13、乙方要对所施工的设备的安全、质量负全责。
14、乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。
15、乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。
16、乙方要服从甲方统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。
17、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。
本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。
甲方：北京xx子金电气技术有限公司 乙方
责任代表签字 责任代表签字
年月日 年月日
机械安装合同协议书 第16篇
甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲方采用竞争性谈判的采购方式，最终确定乙方为合格供应商，为了保障甲乙双方的合法权益，根据《_合同法》及有关法律，经双方友好协商就甲方向乙方购买设备一致达成以下合同条约，共同严格执行。
一、标的物：
(1)乙方供货产品的品牌、型号、数量、价格(详见附表)。本合同总价为 元整，大写 圆整 ，以上价格以人民币进行结算，该价格中包括设备价格、设备运输及调试安装到合同指定地点的费用。 (2)乙方提供的设备保证均为其品牌厂家的合格产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。
二、交货的时间、地点、方式：乙方收到甲方预付款后 __ 个工作日内，乙方负责将约定设备安全运输至甲方指定地点 ，甲方应在设备到达后当日和乙方共同开箱查验，如设备型号及数量、质量与合同所列相符，无损坏，甲方在设备清单上签收，用以证明设备已经收到。
三、乙方应随设备向甲方交付设备的使用说明书及设备相关的资料和备品、备件及保修书等售后保修证明。
四、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：
(1)乙方对其设备质量负责，保修期叁年(易损件和耗材除外)保修期自甲方验收合格之日起算，终身维修。
(2)乙方负责免费为甲方培训1-2名使用及维护人员，以保证在实际应用中能独立完成工作。
(3)不可抗拒自然灾害(如火灾、地震、洪水等)、人为损坏(电流过大、电源短路、跌落、外观损伤等)不在保修范围内。相关设备在维修前甲方应自行备份重要数据，对因维修造成的数据损毁不负连带责任。
五、付款方式及期限：
本合同签订后，甲方支付合同总金额的 30% 计( ￥.00 ) 作为预付款给乙方，设备到达甲方城市安装调试完成后五个工作日内，甲方支付合同总金额的65%计，剩余合同总金额的5%计 作为质保金，于设备正常运行六个月后五个工作日内向乙方付清。
六、设计修改结算：
(1)乙方按合同规定的型号、数量供货，若甲方在乙方组织生产供货时改变型号、数量，应征得乙方同意，由此引起乙方经济损失的，甲方应赔偿乙方的该项损失。
(2)若因设计修改或甲方需要引起产品型号、数量变更，结算时其变更部分按本合同的单价调整，本合同中未涉及产品的价格由双方协商解决。
七、违约责任：
(1)乙方所供货物品种、型号、规格、质量未达到甲方要求及相关质量标准和合同规定的，甲方有权拒收设备并要求乙方更换，乙方向甲方偿付不合格设备总金额的5%违约金并更换相同型号、规格、质量合格的新设备。
(2)合同生效后，非设备质量问题，甲方不得拒收设备、拒付货款，否则，甲方向乙方偿付合同总金额的5%违约金。
(3)乙方未按规定时间交货，每逾期一日，应当按日以未交货货款总额的 1% 向甲方支付违约金。
(4)甲方未按规定时间付款，每逾期一日，应当按日以未付货款总额的 1% 向乙方支付违约金。
八、因设备的质量问题发生争议，由郑州市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。鉴定费用按责任归属承担。
九、履行本合同发生争议时，双方友好协商解决;如协商未果，向郑州市人民法院提起诉讼。
十、合同的.生效及其它：
(1)合同一经双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章或合同专用章即为生效。合同一式肆份，乙方执贰份，甲方执贰份。
(2)本合同条款及条件的任何更改及补充将在供需双方达成一致的情况下，由双方的授权代表签字并形成书面协议。该协议将成为本合同不可分割的部分并与合同本身具有同等效力。
十一、本合同未尽事宜，须经甲、乙双方共同协商，并做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同的附件均为本合同的有效组成部分，具有与本合同相同的效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日